工程分包劳务合同内容（通用33篇）

点击全文阅读

工程分包劳务合同内容（通用33篇）

工程分包劳务合同内容 篇1

　　工程分包劳务合同内容范本

　　甲方(发包单位)： _____________

　　乙方(承包单位)：_____________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、 工程名称：_____________

　　二、工程地点：_____________

　　三、工程内容、性质及数量：_____________

　　四、工程工期：_____________

　　五、工程质量要求：_____________

　　六、工程造价：_____________

　　七、工程承包方式及取费标准：_____________

　　八、工程价款的拨付及结算方式：_____________

　　九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：

　　十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

　　3、工程工期：

　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　十一、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　十二、乙方责任：

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　5、按国家和重庆市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

　　(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

　　(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　十三、双方协议工价如下： 分部分项 工程名称 单位名称 人工基价 (元) 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注 质量 工期 文明施工

　　十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

　　1、安全生产协议书;

　　2、治安、保卫、防火等协议书。

　　十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

　　十六、违约责任： 1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金;

　　十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十八、争议：

　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程分包劳务合同内容 篇2

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　3、工程概况：地下一层地上十七层

　　二、承包范围及工期：

　　1、设计图纸及工程洽商变更内容，钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、绑扎、电焊、落手清理、废料堆码以及楼梯梁卡茬、剔凿清理等全部人工费;钢筋机械的维修保养;劳保用品自理。施工现场的场容场貌安全直到竣工验收。施工范围内不发生任何零工。

　　2、工期20xx年 月 日至20xx年 月 日达到竣工验收条件。

　　三、承包价款：

　　1、按建筑面积每平米元包含施工现场内的全部用工，结算按国家现行的计算规则以图纸计算建筑面积。

　　2、本合同单价为固定价格，在约定风险内不再作调整(包含农忙季节)。

　　3、由于停水、电、材料、问题及不可抗拒的自然灾害造成的原因不能施工，施工工期相应顺延。

　　四、现场文明施工：

　　1、本工程为文明工地。

　　2、施工现场做到活完料净脚下清，杜绝材料浪费，产生罚款由乙方承担。

　　3、进入施工现场佩戴合格的安全帽，必须遵守各项安全规章制度，否则发生安全事故由乙方承担。

　　4、如出现现场文明施工差和质量问题产生罚款由乙方承担。

　　五、质量要求：

　　1、本工程为合格工程。

　　2、质量必须一次达到监理甲方验收通过，如出现返工现象其工、料由乙方承担。

　　六、结算及付款方式：

　　每人每月生活费500元主体完付80%主体验收合格后两个月之内结清。

　　七、甲方的权力与责任

　　1、负责工程的组织与技术质量方面的交底和放线抄平。

　　2、负责、工程的施工验收督促乙方的进度质量安全情况。

　　3、负责工程在施工期间各工程工序的协调与配合。

　　4、与乙方施工进度跟不上，质量差，野蛮施工，甲方有权罚款或终止合同。

　　八、乙方的权利与责任：

　　1、在施工过程中乙方必须保证充足人员，不得因农忙或其他原因未经甲方同意私自减少人员，影响施工进度，否则甲方有权增加其他施工班组或终止合同并要求乙方赔偿经济损失。

　　2、乙方不能以任何形式转包否则合同终止。

　　3、施工期间严禁打架斗酗酒闹事，一旦发生对当事人双方处以5000元以上罚款，并且双方当事人立即开除，工资按50%开支情节严重者移交当地公安机关处理。

　　4、工人借支、开支，必须填写实名工资单，本人签字并在甲方监督下发放。如工人上访讨薪，每人扣500元手续费。

　　九、违约责任：

　　1、由于甲方指挥错误，造成的工程安全问题，其经济损失由甲方负责。

　　2、由于乙方造成的工期延误，工程质量差，安全事故等，施工中如人员不足，或进度质量达不到施工要求造成经济损失由乙方负责。

　　3、中途退场按工程量的50%结算，一切损失及后果由乙方承担。

　　十、(安全、质量、进度)保证金返还方式：

　　工程施工完成一个月之内返还保证金。如施工人员、进度、质量 达不到要求，造成中途退场，应扣除保证金。

　　十一、本合同一式三份，甲方执两份乙方执一份，均具有同等效力。

　　甲方(发包人)： 乙方(承包人)：

　　年 月 日 年 月 日

工程分包劳务合同内容 篇3

　　承包方(甲方)：责任人：分包方(乙方)：责任人：风险提示：

　　分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。甲方将________________项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。

　　一、施工内容及工程量

　　1、施工内容：

　　2、拆除标准：

　　3、承包方式：

　　3、材料归属：施工中拆下的各类废旧材料归______方所有，由______方自行处理。

　　二、工程价款及结算方式

　　1、工程价款：双方商定项目总金额：____________元

　　2、结算方式：拆除范围内建筑物，完成及其他清理工作后，一次性付清工程款。

　　三、施工日期

　　1、本合同工程定于________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

　　2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

　　四、双方职责甲方：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

　　3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

　　4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

　　5、受到甲方验收通知后，及时组织人员验收，验收完成后，按期支付价款。乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，

　　2、积极配合甲方的工作，服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。

　　5、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

　　6、工程完工后，及时向甲方发出验收通知。

　　五、违约责任：任何一方违反本合同规定，均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。

　　六、其他：

　　1、本合同签字生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。

　　2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　3、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力

　　4、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。风险提示：

　　分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。

　　建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。

　　甲方：住址：联系方式：合同履行地：

　　签订时间：________年____月____日

　　乙方：住址：联系方式：合同履行地：

　　签订时间：________年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇4

　　工程承包人：

　　劳务分包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、 劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：

　　发证机关：

　　资质专业及等级：

　　复审时间及有效期：

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　提供分包劳务内容：

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期： 年月日结束工作日期：____年____月____日总日历工作天数为：________天

　　4、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 等级。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　? (1) 本合同;?

　　(2)本合同附件;

　　(3)本工程施工总承包合同;

　　(4)本工程施工专业承(分)包合同。

　　6、标准规范

　　除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　7、总(分)包合同

　　7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

　　7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

　　8、图纸

　　8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 与本合同工作有关的标准图 套。

　　9、项目经理

　　9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： 职称：

　　9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： 职称：

　　10、工程承包人义务

　　10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　(1)在____年____月件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 。

　　(2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

　　(3)在____年____月____日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

　　(4)在____年____月____日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)：

　　(5)在____年____月____日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：

　　(6)在____年____月 ____日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施： 其交验要求与保护责任为：

　　10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

　　10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

　　10.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;

　　10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　11、劳务分包人义务

　　11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;

　　11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;

　　11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

　　11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　甲 方：________________

　　乙 方：________________

　　____年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：

　　四、工期： 开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日 工期： 天

　　五、合同价款：本工程采用( )方式计价，每吨( )元/吨。

　　合同总价款为

　　六、质量要求：

　　本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。

　　七、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

　　⑵负责向乙方提供施工图一式( )份。

　　⑶及时供应合同规定的材料。

　　⑷及时办理工程结算。

　　2、乙方责任：

　　⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

　　⑵必须按图纸施工。

　　⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

　　⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。

　　八、材料供应：

　　1、主材由( )方负责提供。

　　2、辅材由( )方负责提供。

　　九、材料消耗：

　　工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之( )计算，废料归( )方。

　　十、施工与验收：

　　1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

　　2、工程完工时组织相关部门验收。

　　十一、结算方式：

　　签订合同，甲方即向乙方交付( )元预付款，工程进行过半时甲方支付( )元，工程完工，甲方支付( )元工程款。

　　十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款( )%的损失费。

　　十三、其它：

　　1、本协议一式( )份，正本( )份，副本( )份。

　　2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

　　3、本协议完成后自行终止。

　　十四、补充条款：

　　甲方： 乙方：

　　法定代表或法人委托： 法定代表或法人委托：

　　委托人： 施工代表：

　　电话：电话：

工程分包劳务合同内容 篇6

　　承包方(甲方)：

　　住址：

　　分包方(乙方)：

　　住址：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程编号：

　　3、工程地点：

　　4、工程范围：

　　5、工程造价：

　　二、工程期限

　　1、双方商定工程总工期为_______天(日历天)，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。

　　2、开工前____天，乙方向甲方发开工通知书。

　　3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期：

　　(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;

　　(2)因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;

　　(3)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　(4)因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工;

　　(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

　　三、施工准备

　　甲方

　　1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件;

　　2、应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;

　　3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　乙方

　　1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;

　　2、负责编制施工组织设计或施工方案;

　　3、进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　四、物资供应

　　1、甲方提供大型的施工设备，并缴纳相应的保险。除发甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购;

　　2、甲方供应、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　　五、工程质量

　　1、本工程质量经双方研究要求达到：____________

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　六、工程价款的支付与结算

　　1、本合同签订后____日内，甲方支付合同总价的____%备料款，计人民币________万元;

　　2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

　　3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，余款一次支付给乙方。

　　七、施工与设计变更

　　1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

　　2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：

　　3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在______天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

　　八、安全条款

　　1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

　　2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。

　　3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　九、工程分包

　　乙方不得再将该工程分包给他人，否则甲方可立即终止合同的履行，并由乙方承担因此受到的所有损失。

　　十、违约责任

　　甲方的责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、乙方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同规定支付逾期罚款。

　　十

　　一、纠纷解决办法

　　建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请调解;解决不了的，任何一方可直接向工程所在地人民法院起诉。

　　十

　　二、合同的生效与终止

　　1、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　3、本合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　4、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：

　　代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　合同履行地：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　责任人：

　　地址：

　　联系方式：

　　合同履行地：

　　________年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇7

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑市场管理条例》、《经济合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　三、乙方承包范围： 1括：塔吊等设备的操作工;施工现场所有的临时设施;购买、租赁设备材料的拉、送、装卸、校正;施工现场的各项安全防护措施;文明施工，现场零工等产生的人工费;水、电、暖、消防分项土建方面的补缺用工;植筋、套筒人工费等费用;

　　2、乙方土建施工所用的中小型机械工具及耗材，各种小型材料(包括：括搅拌机、振动棒、磨光机、铁丝、扎丝、各种园丁、胶带、大桶、灰斗、铝合金杆子，二级配电箱以下的电缆，电线，电箱)。 四、甲方另行发包项目：给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

　　5、乙方的职工住房由乙方自行解决。

　　6、乙方劳务费发票。 四、甲方另行发包项目：给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

　　五、甲方提供的材料及设备：木方、模版、钢管、扣件、安全网、吊、

　　五、工期：

　　1、按甲方工地项目部制定的施工进度，计划施工。

　　2、因停电、停水、停工待料及不可抗拒等外来原因，影响工期、工期顺延。

　　六、结算方式：

　　按实际完成建筑面积计算，以下单价为固定单价，不做任何调整，不执行任何调整文件：

　　1、高层标准层住宅按330元/㎡，

　　2、多层及二层市场部分按300元/㎡。

　　3、地下室及商场部分按270元/㎡。

　　七、付款方式：

　　按工程进度付生活费，春节前付乙方完成工程量的75%，交工验

　　八、甲方责任：

　　(1) 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制

　　(2)负责技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案的收集整理及交工验收。

　　(3)按合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。

　　(4)负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　九、乙方责任：

　　(1)对劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，配合甲方编制施工组织设计及进度计划，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。劳务分包方自配施工员多名，全权负责工程的施工放线。若因施工放线导致工程定位偏差，砼振捣不均匀，砼墙、板出现裂缝等质量问题对建设单位所造成的一切损失由劳务分包方承担。

　　(2)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、材料浪费、工期拖延、安全隐患、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　(3)自觉接受建设方、工程承包人、监理及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查及其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;无条件接受承包方指令与

　　现场其它劳务作业单位协调配合，照顾全局。

　　(4)按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，工程交工前负责施工范围内已完成的成品保护，并清理好现场。

　　(5)在合同规定的保修期内，对属于自身劳务作业原因的工程质量问题进行无偿修理，不属于自身工程质量问题进行有偿修理。

　　(6)甲方提供给乙方的机械设备，均应爱护使用，妥善保管、保养及维修。劳务作业方所领用甲方提供的使用品，若发生丢失，按实赔偿，费用从结算值中扣减。

　　(7)施工过程中如因乙方施工质量问题、工程进度缓慢、安全生产、文明施工等存在重大问题，甲方有权责令乙方停工整顿，必要时可终止合同，另选劳务队伍并由乙方承担劳务费用。

　　十、因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商解决不成，依法向博乐市人民法院起诉。

　　十一、本合同一式 ，自双方签字盖章之日起生效。保修期满并付清保修款后本合同终止。

　　发包方(签章)： 承包方(签章)：

　　日期： 年 月 日

工程分包劳务合同内容 篇8

　　承包方（甲方）：

　　责任人：

　　分包方（乙方）：

　　责任人：

　　甲方将________________项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。

　　一、施工内容及工程量

　　1、施工内容：

　　2、拆除标准：

　　3、承包方式：

　　3、材料归属：施工中拆下的各类废旧材料归______方所有，由______方自行处理。

　　二、工程价款及结算方式

　　1、工程价款：

　　双方商定项目总金额：____________元

　　2、结算方式：

　　拆除范围内建筑物，完成及其他清理工作后，一次性付清工程款。

　　三、施工日期

　　1、本合同工程定于_______年_______月_______日开工，于_______年_______月_______日竣工。

　　2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

　　四、双方职责

　　甲方：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

　　3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

　　4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

　　5、受到甲方验收通知后，及时组织人员验收，验收完成后，按期支付价款。

　　乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，

　　2、积极配合甲方的工作，服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。

　　5、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

　　6、工程完工后，及时向甲方发出验收通知。

　　五、违约责任：

　　任何一方违反本合同规定，均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。

　　六、其他：

　　1、本合同签字生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。

　　2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　3、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力

　　4、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。

　　甲方：

　　住址：

　　联系方式：

　　合同履行地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　住址：

　　联系方式：

　　合同履行地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

工程分包劳务合同内容 篇9

　　本合同须联同英国土木工程师学会(I.C.E)的合同通则一并使用。

　　该合同的印本格式可径向伦敦SWIPGPU塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。

　　释义

　　兹有工程总承包人____________________注册商标______________住址_______________________________________作为一方(以下简称总包人)，分包人_____________________注册____________________________商号,住址____________________作为另一方(以下简称分包人)达成协议，因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行，作为承担总包合同工程的一部份，现于_______年_______月_______日双方同意如下条款。

　　1.本分包合同(以下照此名称)中，除另有注释外，以下名称分别具有特定的意义：

　　“总包合同”指其内容援引，载明于附表一内的合同。

　　“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件，但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。

　　“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。

　　“总工程系指总包合同内所确指的工程。

　　“雇主”，“工程师”，“工程师代表”，“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。

　　“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。

　　总则

　　2.

　　(1)分包人应按分包合同的规定履行，完成，养护分包工程，务必做到总包人及工程师的满意，所谓满意必须合乎情理。

　　(2)按第四条规定，分包人应提供劳务，材料，建造工场， 临时工房以及为了履行，完成，养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。

　　(3)除事先取得总包人书面许可外，分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人，或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。

　　必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。

　　3.

　　(1)本总包合同的各条规定，分包人应充分了解，确切明了，(但其中总包合同规定的总包价款，以及工程数量单内估算的单价等除外)分包人如需要时，可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。(价款不包括在内)

　　(2)除分包合同另有规定外，分包人应如实履行，完成，养护其分包工程，务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职，无法履行总包合同规定的义务;分包人(除另有规定外)应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。

　　本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。

　　(3)由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任，招致索赔，求偿，诉讼，损失，费用等情，分包人应予赔偿。

　　(4)此处分包人须确认：由其损害，违反分包合同势将导致总包人犯损害，违反总包合同的过失，从而对总包合同及其他负有损失的责任，此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。

　　4.

　　(1)(关于提供和使用施工中架搭脚手架从略)

　　(2)总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……(其他从略)

　　工地施工与通道

　　5.

　　(1)分包人按分包工程在工地施工时，必须遵循总包人同样的工作时间，对施工规定的所有合理的规章制度，材料到达和运离工地的时间等。(其余从略)

　　(2)总包人为使分包人能按分包合约顺利施工，必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分，并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。

　　(3)分包人应允许工程师，及其代表，雇员，总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所，工地场所，以便进行材料的准备贮放……。

　　开工与完工

　　6.

　　(1)分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作，辛勤以赴，不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。

　　但在本条本款约束下，分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。

　　(2)在执行分包工程中，由于下列各点所造成的耽误：

　　a.由环境造成或突发事件(分包人对合约失职除外)使总包人得以延期完成总包工程。

　　b.由于受命作分包工程的更改，调整一一但不能引用(a)款。

　　c.由于总包人破坏分包合约。

　　遇到上列情况，分包人有权要求延期完成任务，以昭公平。

　　此处必须明确，本分款(a)引用的任何情况，在分包人有权延期完成任务一则，必须在如此的前提下进行，即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人，并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。

　　(3)凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限，在本条各款含意之内，它们必作为整体的分包工程看待。

　　(4)本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知(如(1)分款提出的)以前任一时间到场开工以完成任务的含意。

　　指示与决定

　　7.

　　(1)分包人在第八条约束，必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作，该项改动不论是否载明于总包合同内，都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费，得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则，倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当，分包人在执行其义务后(按第14条)得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。

　　(2)总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力，尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样，分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力，不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。

　　8.

　　(1)分包人务须按照下列情况更改，增添，节除其分包合同的工程：

　　a.根据总包合同所规定的工程师指示，并经总包人以书面通知加以证实的事项，或

　　b.由于雇主和总包人协商同意，经由总包人以书面通知的事项。

　　c.经由总包人以书面通知分包人的事项。

　　本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动，必须由总包人(按a款)证实者才能作为分包工程的改动依据。

　　工程更改

　　(2)凡直接发自雇主，工程师有关分包工程改动而未经证实的指示，分包人不应予以遵从，倘若分包人接有此类直接的指示，必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示，也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下，才应遵从办理，该项书面指示总包人必将尽速送到。

　　(3)除上述情况外，分包人对分包工程不得作任何更改和变动。

　　工程更改部份的估价

　　9.

　　(1)所有分包工程，经授权更改部份的估价应按本条，并根据附表三内所列款额加以增，减调整办理。

　　(2)关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算，倘其中无此单价，或其中单价不适于引用，另估的价额必须公平合理，所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。

　　(3)分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改，这项更改须由工程师加以检验测量，应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验，测量时总包人应允许分包人到场参加，在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份，亦应据此估价。

　　(4)除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外，该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成较单内规定的超额部份须加以检验测量，照例估价，其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表(3)内原定价款作必要的增删。

　　通知与索赔

　　10.

　　(1)在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下，按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表，帐目，通知;同此。分包人也应向总包人递交书面的统计报表，帐目和通知以便于后者履行合同义务，上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。

　　此项约定旨在于分包人常以不了解(他应该了解的)情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表，帐目，通知以及他的报告正是总包人所需要的。

　　(2)分包人遵循执行本分条规定时，总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力，遭遇的人为障碍，克服困难的环境，应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益，分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助，以便总包人向雇主索取此项利益，总包人在收取雇主给予的此种经济利益时，须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况，障碍，环境与执行工程无关的，总包人不负此种责任，因为分包人自己提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。

　　(3)倘如由于分包人方面违反本条(1)款内规定的理由，而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项，于是在不损害总包人的补救办法下，总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。

　　工场物料财产

　　11.

　　(1)总包合同载明提供建造工场， 临时厂房，材料物料一则，这种财产在某种情况下是应归属于雇主的，为了进行分包工程关系，该建造工场， 临时厂房，材料，物料是由分包人提供的，但为了执行总包工程，该财产在归属雇主之前，须由分包人直接交总包人，再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。

　　(2)(关于工厂?厂房方面其它规定与疏浚吹填无关。此处从略)

　　赔偿

　　12.

　　(1)分包人于执行，养护，完成其工程中。凡造成他人(包括总包人的雇员，代理人)的身体伤害。财产损失，完全负有对总包人赔偿之责，这些受到损害人如向总包人索取所有的代价，费用，开支亦须由分包人付给。

　　但倘如根据总包合同规定，总包人得以从雇主处索取该项赔偿时，总包人就无上述权利。

　　倘如前述的伤害，损失是全然由于总包人及其雇员，代理人的过失忽略等原因导致的，分包人就无须担负赔偿之责。

　　(2)在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。

　　保险

　　13.

　　(1)除附表五第一部份内另有说明外，分包人必须对该表内规定的人员，为他们可能遭遇的危险，进行人身保险，该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止(按14条规定)

　　(2)附表五内第二部份所列的保险单，总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止。倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房，材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话，分包人应该取得该赔款或其损失的价值，按该两项价值较少的付给，并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目。除上述情况外，在总包工程按总包合同规定完成以前，分包人应自负分包工程的风险。或者倘如总包工程规定并非分段完成的，须等到分包工程所属的最后一段完成，在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害。

　　(3)在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获保险事宜。任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据，应按照办理。否则另一方可以代为进行保险，并从对方帐内扣除该项费用。

　　养护与缺陷

　　14.

　　(1)倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的，而分包工程列于其中最后的工段，在此最后工段完工以前，分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补(无论何种原因产生的)其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止。并按照13条内，除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主，他的雇员，代理人的错误与疏忽，或总包人方面的雇员，代理人的错误与疏忽引起的以外，分包人不得对该项增加的工作要求额外付款。

　　(2)在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后，分包人应维护其工程，并应修补其缺陷，弥补其不够完善之处，这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期，同一条件下进行这项弥补的工作一样。

　　在本分条款规定下，倘若系出于总包人及其雇员，代理人的疏忽，错误的缘因，致使分包人担负修补工程缺陷，弥补其不够完善之处，则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利，他应该偿付分包人为了进行修补缺陷，弥补不够完善处的合理价值。

　　付款

　　15.

　　(1)在执行分包工程期间，分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人，其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图，并做好工程部份的报价，须按分包合同内载明的单价计算。(如其中未载明单价的，则参照价款计算)。

　　(2)总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款，在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费。

　　(3)总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款，应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目(或参照价款计算)付给分包人，但须按照附表(3)内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表(3)内(如有载明的话)指明的留置款期限到达为止。

　　(4)在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。(总包工程是分段完成的，而分包工程又是属于最后一工段的)总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。

　　(5)在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内(按照两者中较早的为准)--此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月--总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人，其中应扣除后者已经收到款项。

　　遇到如此情况：倘如总包人在其合同约束下受命于雇主，或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务，分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。

　　(6)总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故，事端或分包工程的执行问题并不负有责任，但在工程师签发有关总包工程的养护证明(__________)以前，分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中，分包工程属于最后工段者不在此列。

　　总包合同的终止

　　16.

　　(1)倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前，总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止，则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下(材料财产权)应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。

　　(2)分包人的雇用关系一经宣告终止，本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定：分包人得以领取全部价款，该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的，或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格，再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格，但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外，倘如在宣告此项合同终止的当天，分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用，他应当遵从总包人合理指示，将该项物件运达工地或其他处所，分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。

　　对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益，也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。

　　(3)倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的，那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同，有如分包人因违犯之故放弃本合同，总包人也按(1)款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。

　　分包人违约

　　17.

　　(1)倘如分包人：

　　a.在总包人书面进行催促下，仍没有奋力执行分包工程;或

　　b.没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务，而他仍未照做。

　　c.在总包人书面进行指示按照办理的情况下，拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或

　　d.犯有倒闭行为，或与其债权人进入财产安排，或是一个进入财产清算的公司(为了重行开业自愿清算的除外)。

　　遇到此类事情，在不损害其他利益和补救办法下，总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系，可以占有其所存的材料，建筑工场及其他分包人运到工地的物件，并可以利用此种材料，物件以执行完成养护分包工程，并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部，将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。

　　(2)合同按照这种情况终止时，引据以上条款，总包人和分包人的权利和责任就相同了，有如分包人放弃了本合同，总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则，择权而接受其放弃一样。

　　(3)总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程，可以亲自由他自己，他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份，碰到这些情况，他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。

　　争议

　　18.

　　(1)倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议，那就归属于本条规定范围之内，应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下，暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁。

　　(2)倘如关于总包合同方面发生争议，且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面，再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的话，总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人(他已经兼管总包合同方面的争议了)，如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话(该仲裁以下称共同仲裁人)。遇到这种事，共同仲裁人可以在取得雇主准许下，按他自已认为公正可行的办法，决定同时或先后处理该争议，并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议。并将罗列具体事实根据分包，总包合同予以证明而加以判决争议。

　　(3)倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前，总包人与雇主在总包合同方面发生争执，就此在法院审讯期间，又是总包人认为该项争议涉及，关系到分包工程时，他可以用书面通知分包人撤销本条(1)款规定事项，由于总包人，分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题。

　　19.

　　(1)本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部(送经修正的)，“税”，“应完税人”，“应完税物品”与法令的词汇同一意义。

　　(2)分包人不应将税金列入价款之内，如他缴付给海关关长的税金，执照税，对总包人提供的可供完税的物品，后者应载明于分包合同内。

　　(3)在递送完成部份工程帐目报表要求付款时，或送上的文件含有上述情形时，分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付。

　　(4)

　　a.总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目，相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数(如15条(3)款所提的)

　　b.倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人，许其自行记帐申报税款的(在分包人可以接受的条件下)总包人应在每次付款时，代分包人填具一份完税发票，并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人。除上述情况外，总包人不得签发完税发票。倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人。

　　生效

　　(5)分包人按(4)款收到款项时(除(4)(6)款内所引述的自行记账申报税款的安排以外)，应立即制备并交付于总包人一件生效的单据(其格式如同一九七二年规则--S.I.1972/1147--价值加税款二十一条(2)的规定)或如该条例修正本内的规定。

　　(以下四条规定都是关于在英国，总包人，分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系，予以删略)。

　　为证实签约关系，双方须于下节各自加盖印章铃记。

　　参照原文第13页执行条例，凡不适用的词汇，可以删除。在分包合同自签订执行日起的三十天内，应在合同上粘贴10先令印花。

　　附表一 总包合同内容

　　双方签订人：________________________

　　日期：______________________________

　　总包工程概述：______________________

　　附表二

　　a.作为分包合同部份的文件

　　b.分包工程

　　附表三

　　a.(分包工程)价款

　　b.

　　(i)留置款的百分率

　　(ii)留置款期限

　　c.竣工时期

　　附表四 总包人的设施

　　a.建造工场

　　b.其他设施

　　附表五 保险

　　第一部份：分包人保险

　　第二部份：总包人保险单

　　总包人填写附表注意事项

　　(完备附表手续)

　　第一附表：

　　本表须明确指明总包合同及其关联的文件。

　　签订合同的日期：____________________ 签约双方：____________与___________

　　建造工程：__________________________

　　关联文件：总包合同通则

　　(工程)规格

　　建筑工程清单　　 1号……等

　　总包合同及其有关文件必须明确填写。此外其他事项切勿列入。

　　第二附表：

　　凡作为分包合同一部份，和旨在明确说明分包工程的文件列入本附表，所以对分包工程的“建筑工程标价清单”，分包合同工程的图样，详细规格，单价，价款，报价单和估值均列入此表。

　　有时可能遇到分包合同工程含有总包合同内所附某一部份的建筑工程清单，规格，摘要，图样，但除摘要与某一部份允许详载于本附表外，须加注意：总包合同的单价，价格不可写入建筑工程清单之内。

　　倘如分包合同工程方面没有建筑工程标价清单，而分包工程上又须结合签附分包人的报价单或分包合同工程的估价单，应该注意这些单上不可填写与分包合同不相一致的合同条件或付款期限。在分包合同虽明显拼除此种文件(指报价单，估价单)受到任何标准印刷的条件约束，但凡与分包合同不相一致的上述文件内(……)的任何规定应以删去为宜。在文字删除处由双方签署。之后，这些文件并入本附表，并写明“经由总包人和分包人同意删除并签署”。

　　本附表内有时可能结合附入分包合同的补充条件，这是为了某些特殊原因而须要这样做的，但分包合同是为适应于正常情况下的综合的准则而制订的。因此一般上说来，不应附入补充条件，因为补充条件的列入很可能引起疑惑，并与分包合同的整体不相一致。

　　在填写这些文件时，必须注意要使完竣的部份工程务须与一笔交付的款数(第三附表内指明的)确切相当，写明保证。除附于分包合同内的建筑工程清单上载明工程量是暂时规定的有待于重新衡量外，应该注写，清单上并无分包人完成的工程量与其相当的一笔付款的限制：参照9条(4)款。

　　第三附表：

　　a.款数：指单纯的一笔付出的数目，分包合同内的“价款”含有工程经过授权更改而价款相应调整之意。在具有若干建筑工程清单时，所谓一笔付出的款数就指这些清单上价款总和的款数。

　　对各类型工作只单纯标以一种单价和价款，这样的分包合同格式是不宜使用的。没有此种工作上数量明确的规定的情况下，就无法得出相应一笔付出的款数。

　　b.完工期间：应该作为期间长短(几个星期或几个月)来填写，不可以作为指定的日期填写。分包合同容许各不同期间做完各不同的工程。倘若要作规定的话，可以给某些合同工程指定各不同做完的时期，按所需要的指定给它们。

　　c.留置款百分率：应按简易的百分率填写。

　　d.留置款限度：倘须给予限度的话，应作一个简单数字填写。

　　第四附表：

　　参照分包合同第四条总包人提供分包人的设施，水电建造工场均应列入本附表内。附表内必须明确载明提供该项设施的条件，例如提供的吊车，使分包人能够进行某项施工。倘如总包人对提供此类设施给分包人要收费的话，本表内也要载明该项收费及其单价，以便于分包人累算，以及怎样付款和何时付款。正常的情况，该项收费与正式付款分开(意即单独缴交现付)，不必归入分包合同里付款的条例规定内。

　　第五附表：

　　参照分包合同第13条填写。在填写本附表两部份时，双方须注意总包合同所须的各种保险由一方或另一方做到，但要避免不必要的重复。

　　第一部份：指定由分包人办理的保险。

　　第二部份：指定由总包人办理的保险单以履行总包合同通则第21条，(如果分包人欲图享有保险单内利益)。在这种情况下，分包人享有的利益应该注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。倘如分包人不得享有总包人这份保险单的利益，那么本部份可以保留空白，不用填写。

　　上述总包人用章

　　在场人：__________________________　　盖章处

　　__________________________________

　　上述分包人用章

　　在场人：__________________________ 盖章处

　　__________________________________

　　或经由上述总包人签字盖章

　　于________________________________ 当面递交

　　__________________________________

　　经由上述分包人签字盖章

　　于________________________________ 当面递交

工程分包劳务合同内容 篇10

　　本合同须联同英国土木工程师学会（I.C.E）的合同通则一并使用。

　　该合同的印本格式可径向伦敦SWIPGPU塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。

　　释义

　　兹有工程总承包人____________________注册___________________住址_______________________________________作为一方（以下简称总包人），分包人_____________________注册____________________________商号,住址____________________作为另一方（以下简称分包人）达成协议，因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定（其中有关总包人的价款详细规定除外）并同意按附表二指明的文件所述项目履行，作为承担总包合同工程的一部份，现于_______年_______月_______日双方同意如下条款。

　　1.本分包合同（以下照此名称）中，除另有注释外，以下名称分别具有特定的意义：

　　“总包合同”指其内容援引，载明于附表一内的合同。

　　“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件，但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。

　　“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。

　　“总工程系指总包合同内所确指的工程。

　　“雇主”，“工程师”，“工程师代表”，“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。

　　“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。

　　总则

　　2.

　　（1）分包人应按分包合同的规定履行，完成，养护分包工程，务必做到总包人及工程师的满意，所谓满意必须合乎情理。

　　（2）按第四条规定，分包人应提供劳务，材料，建造工场，?临时工房以及为了履行，完成，养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。

　　（3）除事先取得总包人书面许可外，分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人，或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。

　　必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。

　　3.

　　（1）本总包合同的各条规定，分包人应充分了解，确切明了，（但其中总包合同规定的总包价款，以及工程数量单内估算的单价等除外）分包人如需要时，可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。（价款不包括在内）

　　（2）除分包合同另有规定外，分包人应如实履行，完成，养护其分包工程，务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职，无法履行总包合同规定的义务；分包人（除另有规定外）应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。

　　本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。

　　（3）由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任，招致索赔，求偿，诉讼，损失，费用等情，分包人应予赔偿。

　　（4）此处分包人须确认：由其损害，违反分包合同势将导致总包人犯损害，违反总包合同的过失，从而对总包合同及其他负有损失的责任，此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。

　　4.

　　（1）（关于提供和使用施工中架搭脚手架从略）

　　（2）总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……（其他从略）

　　工地施工与通道

　　5.

　　（1）分包人按分包工程在工地施工时，必须遵循总包人同样的工作时间，对施工规定的所有合理的规章制度，材料到达和运离工地的时间等。（其余从略）

　　（2）总包人为使分包人能按分包合约顺利施工，必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分，并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。

　　（3）分包人应允许工程师，及其代表，雇员，总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所，工地场所，以便进行材料的准备贮放……。

　　开工与完工

　　6.

　　（1）分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作，辛勤以赴，不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。

　　但在本条本款约束下，分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。

　　（2）在执行分包工程中，由于下列各点所造成的耽误：

　　a.由环境造成或突发事件（分包人对合约失职除外）使总包人得以延期完成总包工程。

　　b.由于受命作分包工程的更改，调整一一但不能引用（a）款。

　　c.由于总包人破坏分包合约。

　　遇到上列情况，分包人有权要求延期完成任务，以昭公平。

　　此处必须明确，本分款（a）引用的任何情况，在分包人有权延期完成任务一则，必须在如此的前提下进行，即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人，并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。

　　（3）凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限，在本条各款含意之内，它们必作为整体的分包工程看待。

　　（4）本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知（如（1）分款提出的）以前任一时间到场开工以完成任务的含意。

　　指示与决定

　　7.

　　（1）分包人在第八条约束，必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作，该项改动不论是否载明于总包合同内，都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人_____，得享有如同总包人按总合同向雇主方面_____的同等权利。再则，倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当，分包人在执行其义务后（按第14条）得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。

　　（2）总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力，尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样，分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力，不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。

　　8.

　　（1）分包人务须按照下列情况更改，增添，节除其分包合同的工程：

　　a.根据总包合同所规定的工程师指示，并经总包人以书面通知加以证实的事项，或

　　b.由于雇主和总包人协商同意，经由总包人以书面通知的事项。

　　c.经由总包人以书面通知分包人的事项。

　　本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动，必须由总包人（按a款）证实者才能作为分包工程的改动依据。

　　工程更改

　　（2）凡直接发自雇主，工程师有关分包工程改动而未经证实的指示，分包人不应予以遵从，倘若分包人接有此类直接的指示，必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示，也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下，才应遵从办理，该项书面指示总包人必将尽速送到。

　　工程更改部份的估价

　　9.

　　（1）所有分包工程，经授权更改部份的估价应按本条，并根据附表三内所列款额加以增，减调整办理。

　　（2）关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算，倘其中无此单价，或其中单价不适于引用，另估的价额必须公平合理，所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。

　　（3）分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改，这项更改须由工程师加以检验测量，应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验，测量时总包人应允许分包人到场参加，在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份，亦应据此估价。

　　（4）除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外，该单内载明的工程数量并_____对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成较单内规定的超额部份须加以检验测量，照例估价，其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表（3）内原定价款作必要的增删。

　　通知与索赔

　　10.

　　此项约定旨在于分包人常以不了解（他应该了解的）情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表，帐目，通知以及他的报告正是总包人所需要的。

　　（2）分包人遵循执行本分条规定时，总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力，遭遇的人为障碍，克服困难的环境，应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益，分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助，以便总包人向雇主索取此项利益，总包人在收取雇主给予的此种经济利益时，须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况，障碍，环境与执行工程无关的，总包人不负此种责任，因为分包人自己提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。

　　（3）倘如由于分包人方面违反本条（1）款内规定的理由，而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项，于是在不损害总包人的补救办法下，总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。

　　工场物料财产

　　11.

　　（1）总包合同载明提供建造工场，?临时厂房，材料物料一则，这种财产在某种情况下是应归属于雇主的，为了进行分包工程关系，该建造工场，?临时厂房，材料，物料是由分包人提供的，但为了执行总包工程，该财产在归属雇主之前，须由分包人直接交总包人，再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。

　　（2）（关于工厂厂房方面其它规定与疏浚吹填无关。此处从略）

　　赔偿

　　12.

　　（1）分包人于执行，养护，完成其工程中。凡造成他人（包括总包人的雇员，代理人）的身体伤害。财产损失，完全负有对总包人赔偿之责，这些受到损害人如向总包人索取所有的代价，费用，开支亦须由分包人付给。

　　倘如前述的伤害，损失是全然由于总包人及其雇员，代理人的过失忽略等原因导致的，分包人就无须担负赔偿之责。

　　（2）在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。

　　_____

　　13.

　　（1）除附表五第一部份内另有说明外，分包人必须对该表内规定的人员，为他们可能遭遇的危险，进行人身_____，该_____期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止（按14条规定）

　　（3）在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获_____事宜。任何一方如要求另一方出示相应的_____单及其付费收据，应按照办理。否则另一方可以代为进行_____，并从对方帐内扣除该项费用。

　　养护与缺陷

　　14.

　　（2）在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后，分包人应维护其工程，并应修补其缺陷，弥补其不够完善之处，这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期，同一条件下进行这项弥补的工作一样。

　　在本分条款规定下，倘若系出于总包人及其雇员，代理人的疏忽，错误的缘因，致使分包人担负修补工程缺陷，弥补其不够完善之处，则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利，他应该偿付分包人为了进行修补缺陷，弥补不够完善处的合理价值。

　　付款

　　15.

　　（1）在执行分包工程期间，分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人，其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图，并做好工程部份的报价，须按分包合同内载明的单价计算。（如其中未载明单价的，则参照价款计算）。

　　（3）总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款，应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目（或参照价款计算）付给分包人，但须按照附表（3）内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表（3）内（如有载明的话）指明的留置款期限到达为止。

　　（4）在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。（总包工程是分段完成的，而分包工程又是属于最后一工段的）总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。

　　（5）在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内（按照两者中较早的为准）－－此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月－－总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人，其中应扣除后者已经收到款项。

　　遇到如此情况：倘如总包人在其合同约束下受命于雇主，或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务，分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。

　　（6）总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故，事端或分包工程的执行问题并不负有责任，但在工程师签发有关总包工程的养护证明（__________）以前，分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中，分包工程属于最后工段者不在此列。

　　总包合同的终止

　　16.

　　（1）倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前，总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止，则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下（材料财产权）应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。

　　（2）分包人的雇用关系一经宣告终止，本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定：分包人得以领取全部价款，该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的，或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格，再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格，但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外，倘如在宣告此项合同终止的当天，分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用，他应当遵从总包人合理指示，将该项物件运达工地或其他处所，分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。

　　对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益，也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。

　　（3）倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的，那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同，有如分包人因违犯之故放弃本合同，总包人也按（1）款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。

　　分包人违约

　　17.

　　（1）倘如分包人：

　　a.在总包人书面进行催促下，仍没有奋力执行分包工程；或

　　b.没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务，而他仍未照做。

　　c.在总包人书面进行指示按照办理的情况下，拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或

　　d.犯有倒闭行为，或与其债权人进入财产安排，或是一个进入财产清算的公司（为了重行开业自愿清算的除外）。

　　遇到此类事情，在不损害其他利益和补救办法下，总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系，可以占有其所存的材料，建筑工场及其他分包人运到工地的物件，并可以利用此种材料，物件以执行完成养护分包工程，并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部，将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。

　　（2）合同按照这种情况终止时，引据以上条款，总包人和分包人的权利和责任就相同了，有如分包人放弃了本合同，总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则，择权而接受其放弃一样。

　　（3）总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程，可以亲自由他自己，他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份，碰到这些情况，他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。

　　争议

　　18.

　　（1）倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议，那就归属于本条规定范围之内，应当提请_____和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下，暂由英国土木工程协会主任委任协会_____。

　　（3）倘如双方在协议同意委任_____人以调解本条第一分款以前，总包人与雇主在总包合同方面发生争执，就此在法院审讯期间，又是总包人认为该项争议涉及，关系到分包工程时，他可以用书面通知分包人撤销本条（1）款规定事项，由于总包人，分包人不再提出从而不存在对本合同的提请_____问题。

　　19.

　　（1）本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部（送经修正的），“税”，“应完税人”，“应完税物品”与法令的词汇同一意义。

　　（2）分包人不应将税金列入价款之内，如他缴付给海关关长的税金，执照税，对总包人提供的可供完税的物品，后者应载明于分包合同内。

　　（4）

　　a.总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目，相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数（如15条（3）款所提的）

　　生效

　　（5）分包人按（4）款收到款项时（除（4）（6）款内所引述的自行记账申报税款的安排以外），应立即制备并交付于总包人一件生效的单据（其格式如同一九七二年规则－－S.I.1972/1147－－价值加税款二十一条（2）的规定）或如该条例修正本内的规定。

　　（以下四条规定都是关于在英国，总包人，分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系，予以删略）。

　　为证实签约关系，双方须于下节各自加盖印章铃记。

　　参照原文第13页执行条例，凡不适用的词汇，可以删除。在分包合同自签订执行日起的三十天内，应在合同上粘贴10先令印花。

　　附表一?总包合同内容

　　双方签订人：________________________

　　日期：______________________________

　　总包工程概述：______________________

　　附表二

　　a.作为分包合同部份的文件

　　b.分包工程

　　附表三

　　a.（分包工程）价款

　　b.

　　（i）留置款的百分率

　　（ii）留置款期限

　　c.竣工时期

　　附表四?总包人的设施

　　a.建造工场

　　b.其他设施

　　附表五?_____

　　第一部份：分包人_____

　　第二部份：总包人_____单

　　总包人填写附表注意事项

　　（完备附表手续）

　　第一附表：

　　本表须明确指明总包合同及其关联的文件。

　　签订合同的日期：____________________?签约双方：____________与___________

　　建造工程：__________________________

　　关联文件：总包合同通则

　　（工程）规格

　　建筑工程清单1号……等

　　总包合同及其有关文件必须明确填写。此外其他事项切勿列入。

　　第二附表：

　　凡作为分包合同一部份，和旨在明确说明分包工程的文件列入本附表，所以对分包工程的“建筑工程标价清单”，分包合同工程的图样，详细规格，单价，价款，报价单和估值均列入此表。

　　有时可能遇到分包合同工程含有总包合同内所附某一部份的建筑工程清单，规格，摘要，图样，但除摘要与某一部份允许详载于本附表外，须加注意：总包合同的单价，价格不可写入建筑工程清单之内。

　　本附表内有时可能结合附入分包合同的补充条件，这是为了某些特殊原因而须要这样做的，但分包合同是为适应于正常情况下的综合的准则而制订的。因此一般上说来，不应附入补充条件，因为补充条件的列入很可能引起疑惑，并与分包合同的整体不相一致。

　　在填写这些文件时，必须注意要使完竣的部份工程务须与一笔交付的款数（第三附表内指明的）确切相当，写明保证。除附于分包合同内的建筑工程清单上载明工程量是暂时规定的有待于重新衡量外，应该注写，清单上并无分包人完成的工程量与其相当的一笔付款的限制：参照9条（4）款。

　　第三附表：

　　a.款数：指单纯的一笔付出的数目，分包合同内的“价款”含有工程经过授权更改而价款相应调整之意。在具有若干建筑工程清单时，所谓一笔付出的款数就指这些清单上价款总和的款数。

　　对各类型工作只单纯标以一种单价和价款，这样的分包合同格式是不宜使用的。没有此种工作上数量明确的规定的情况下，就无法得出相应一笔付出的款数。

　　b.完工期间：应该作为期间长短（几个星期或几个月）来填写，不可以作为指定的日期填写。分包合同容许各不同期间做完各不同的工程。倘若要作规定的话，可以给某些合同工程指定各不同做完的时期，按所需要的指定给它们。

　　c.留置款百分率：应按简易的百分率填写。

　　d.留置款限度：倘须给予限度的话，应作一个简单数字填写。

　　第四附表：

　　参照分包合同第四条总包人提供分包人的设施，水电建造工场均应列入本附表内。附表内必须明确载明提供该项设施的条件，例如提供的吊车，使分包人能够进行某项施工。倘如总包人对提供此类设施给分包人要_____的话，本表内也要载明该项_____及其单价，以便于分包人累算，以及怎样付款和何时付款。正常的情况，该项_____与正式付款分开（意即单独缴交现付），不必归入分包合同里付款的条例规定内。

　　第五附表：

　　参照分包合同第13条填写。在填写本附表两部份时，双方须注意总包合同所须的各种_____由一方或另一方做到，但要避免不必要的重复。

　　第一部份：指定由分包人办理的_____。

　　第二部份：指定由总包人办理的_____单以履行总包合同通则第21条，（如果分包人欲图享有_____单内利益）。在这种情况下，分包人享有的利益应该注明或特别载列于_____单上和附表本部份之上。倘如分包人不得享有总包人这份_____单的利益，那么本部份可以保留空白，不用填写。

　　在场人：__________________________?盖章处

　　__________________________________

　　在场人：__________________________?盖章处

　　__________________________________

　　于________________________________?当面递交

　　__________________________________

　　于________________________________?当面递交

工程分包劳务合同内容 篇11

　　发包人：

　　承包人：

　　______小区安置房建设项目是区政府______年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致，订立本合同补充协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：______小区后续分项工程

　　工程地点：______小区

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______小区后续工程模板

　　三、合同工期

　　开工日期：______年___月__日

　　四、付款方式

　　支付____万元，承包方正常供应工程所需模板。

　　五、工程实施过程中，若工程量有增减变化，由承包方提出申请，监理和发包方确认后，报政府批准后实施，据实结算。

　　六、工程质量安全等要求按原合同执行

　　七、违约、索赔和争议

　　1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺模板供应不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。

　　2、承包人承担的违约责任：

　　发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常供应模板的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。

　　八、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。

　　九、合同生效

　　合同订立时间：______年__月___日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签订后生效。

　　承包人：(签章)发包人：(签章)

　　身份证号：

　　银行卡号：

　　联系方式：

工程分包劳务合同内容 篇12

　　甲方：___________________________ 协议编号：___________________

　　法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

　　乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

　　身份证号码：_____________________

　　为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。

　　第一条 分包项目

　　1.工程名称：____________________________。

　　2.项目地点：____________________________。

　　3.分包范围：____________________________。

　　4.施工内容：____________________________。

　　第二条 分包方式

　　分包方式为______________________________。

　　第三条 分包工程造价

　　分包工程总造价人民币元整（大写：），工程量及材料单价（略）。

　　第四条 工程款支付办法

　　1.乙方自带资金进场施工，铺设完成________后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）。

　　2.灯饰、电箱及附件安装％后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）。

　　3.此项工程完成验收合格后付人民币元整（大写：）。

　　4.工程总造价的％余款作为保修保证金，于保修期届满之日起天内付清。

　　第五条 工期

　　个工作日，从年月日起至年月日止。

　　第六条 质量要求

　　工程质量应达到：。

　　第七条工程保修

　　保修期为验收合格之日起个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方或业主故意破坏引起的维修除外。

　　第八条 双方的责任

　　1.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。

　　2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。

　　3.施工期间，施工及生活用水、电按工程造价比例分摊。

　　4.乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。

　　5.双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。

　　6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。

　　第九条 保密

　　一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十条 陈述和保证

　　1.甲方向乙方陈述和保证如下：

　　（1）其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　2.乙方向甲方陈述和保证如下：

　　（1）其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十一条 不可抗力

　　3.在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

　　4.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十二条 权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第十三条 法律适用与纠纷解决方式

　　1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第十四条 附则

　　1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。

　　3.本协议—式份，各方当事人各执份，具有相同法律效力。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（签字）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________ 单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

工程分包劳务合同内容 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据施工实际需要，甲方将工程中所涉及的全部劳务部分交由乙方施工。按照《中华人民共和国合同法》及业主招标文件和总承包合同等有关规定和要求，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条：工程名称、地点、范围及内容

　　1、名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：

　　4、工程内容：

　　a、为完成全部图示内容中的直接工程、间接工程施工所需全部劳务。

　　b、为完成本合同上述工作内容施工的全部工作及其辅助工作(含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作)、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“一体化”管理等全部劳务工作。

　　乙方根据甲方提供的施工图纸、施工组织设计及有关资料和业主及监理工程师要求，组织有关人员完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。

　　第二条：工程价款

　　1、乙方为完成上述工作内容，其工程总价约元(RMB：)。本合同为总价合同，除非本合同另有约定，本合同价为最终结算总价，乙方确认本合同价已包含完成合同内容的所有事项所需要的价格，任何一方不得以任何理由要求调整修改。

　　2、合同附件中的承包综合单价均已包括为了实施和完成本合同工程所需的人工费(含医疗保险、养老保险、职业安全健康等)、节假日加班加点费、措施实施费、劳保费、环境保护及文明施工费、安全及保险、小型工具使用费、管理费、利润及国家规定的各种税费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，甲方。

　　3、乙方应在最终结算前为甲方出具正式具备劳务资质公司的正式发票。

　　第三条：施工进度

　　满足甲方的总体进度要求。合同期间，甲方将施工进度计划下达给乙方，乙方应根据甲方的计划要求配备足够的熟练工种进行施工。

　　本工程应满足两个阶段目标工期计划：

　　第四条：工程质量

　　1、乙方严格按甲方提供的施工图纸、技术要求、监理指令及国家颁发的施工规范和标准进行施工。

　　2、乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准和业主要求。

　　3、由于乙方施工质量达不到甲方的要求，质量低劣，造成返工的，返工费用由乙方负担。由于甲方提供的材料、设备等原因造成的损失，乙方将按责任比例予以赔偿。在整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，并在乙方已完工的工程劳务费中予以定量等额赔偿后进行清退，另选施工队伍，乙方应立即退场，且无权要求支付任何附加费用。

　　第五条：材料和设备

　　(一)、材料

　　1、本工程甲供材料为：所有图示所需永久性材料、周转料、施工所需设备、周转料等。

　　2、乙方根据甲方所安排的施工进度计划对所需各种材料、机具设备每次使用。

　　3、实行限额领料。甲方鼓励乙方在施工过程中加强管理.降低损耗，在常规。

　　4、乙方自备材料为：工人所需吃、住的所有设施由乙方自行采购，如需甲方。

　　(二)、设备

　　甲方提供的设备为：

　　本工程两座桥所需的全部大型、小型等设备均由甲方提供。

　　第六条：计量与支付

　　1、本合同的中期支付和最终结算单需经甲方工程、质量安全、设备物资、合约等部门审核，项目经理审批并加盖项目部公章后方为有效结算单。

　　2、甲方在收到业主支付的月工程进度款金额后X15日内，按审核工程量和本合同规定的劳务单价计算乙方劳务费，支付80%本月所完成的劳务工程进度款(乙方提供合格税务发票，扣除应扣款项)给乙方。余下的累计20%劳务分包费用在乙方应提供的劳务分包内容全部完成后且经交工验收后的60日内一次结清。

　　3、任何与乙方相关的计量支付所产生的单据均以甲方项目经理签字后方有效，甲方现场的任何人所签字确认给与乙方相关的支付单据在未得到甲方总负责人签字确认的情况下，甲方可以拒绝承认其合法性，并不能作为乙方支付的有效单据。

　　4、乙方承诺当工程施工过程中产生的变更总量不超过工程总价的10%时劳务费不做调整，当产生负变更不超过5%时，甲方不再调整乙方劳务费总额，当负变更超出5%时，甲方有权视情况予以按后附清单的劳务费用的下调。

　　第七条：双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、指定为现场施工联系及总负责人，分项工程施工的负责人在进场施工后由总负责人委任，本合同不再详述。

　　2、在乙方进场前负责提供乙方施工范围内的施工图纸，技术规范、施工组织设计并进行技术交底和安全交底。

　　3、经甲乙双方约定同意本工程中乙方自己负责所带施工人员的吃饭和住宿，甲方不再额外予以经济补偿。

　　4、甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经历、身体状况、工种、特殊工种操作证及技术等级进行检查(必须提交身份证复印件、特殊工种操作证、技术等级证等给甲方人劳部门保存，施工完毕后退还)。

　　5、甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任的人员，上述被撤换清退人员未经甲方同意，不得再回到本项目工作。

　　(二)乙方责任：

　　1、乙方的施工人员必须服从甲方工地代表的指挥、安排，对不服从指挥调度者，甲方工地代表有权勒令其退场。

　　2、当乙方进度不能满足甲方的进度要求时，甲方有权要求乙方增加施工人员以加快进度，如仍不能满足甲方的进度要求，甲方有权解除与乙方的施工合同，另行选择施工单位，乙方承担由此带来的一切损失。

　　3、自行负责施工中人、车、机的安全，在施工过程中发生的一切安全事故，责任由乙方负责并承担一切费用。

　　4、乙方应接受本工程业主和监理工程师及甲方驻现场工程师的监督检查，并积极配合，尊重监理工程师的意见。

　　5、保持施工现场文明清洁，按国家和地方有关环保规定施工，若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求，乙方承担所有处罚费用。

　　6、在进行对外采购物资、材料、设备等活动中，必须以乙方的名义进行，不得以甲方的名义对外活动。

　　7、遵守甲方制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗，因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方承担。

　　8、人为不可抗拒的自然灾害、停工、窝工等一切损失费用，原则上甲方不对乙方施工部分工程价款进行调整和赔偿，只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后，甲方才对乙方的价款进行调整。

　　9、乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时，应互相谅解，协调配合，不得以任何理由进行阻碍干扰。

　　10、甲方提供的施工机具，乙方应珍惜使用，定期保养，用完后完好交甲方。

　　11、乙方的负责人施工期间应服从甲方的工作安排、指挥，回家外出须向甲方项目领导请假，否则，每发现一次罚款1000元。

　　12、施工期间，当地所需乙方办理的手续(含暂住证等)由甲方协助乙方办理，费用乙方自理。(根据工程的实际情况可增减相关内容及制定相应的处罚条款)

　　13、本合同工期为日，乙方同意以合同工期为控制工期下每超期1天在最终劳务费中扣除10000.00元作为工期约束条件，工期提前以1000元/天作为奖励。

　　14、甲方同意对乙方来工程施工人员的来程路费进行报销处理，报销处理以实报实销为原则。

　　第八条：其他

　　1、在合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，解决不了，由公司住所地法院诉讼解决或由公司所在地仲裁机构仲裁。

　　2、招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、技术规范和合同执行期间甲乙双方签署的补充协议为本合同协议书的组成部分。

　　3、本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签订时间：签订时间：

工程分包劳务合同内容 篇14

　　发包方：___________村民委员会(以下简称甲方)

　　承包方：_____________________(以下简称乙方)

　　为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方，用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

　　一、土地的面积、位置

　　甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准，将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________，西至_________，北至_________，南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。

　　二、土地用途及承包形式

　　1.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。

　　2.承包形式：个人承包经营。

　　三、土地的承包经营期限

　　该地承包经营期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

　　四、地上物的处置

　　该地上有一口深水井，在合同有效期内，由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时，按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。

　　五、 承包金及交付方式

　　1.该土地的承包金为每亩每年人民币_____元，承包金每年共计人民币_____元。

　　2.每年_____月___日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

　　六、甲乙双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1.对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。

　　2.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内，甲方不得提高承包金。

　　3.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

　　4.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

　　5.按照合同约定，保证水、电畅通，并无偿提供通往承包地的道路。

　　6.按本村村民用电价格收取乙方电费。

　　7.为乙方提供自来水，并给予乙方以甲方村民的同等待遇。

　　8.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1.按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地。

　　2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

　　3.享受国家规定的优惠政策。

　　4.享有对公共设施的使用权。

　　5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

　　6.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

　　7.保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。

　　七、合同的转包

　　1.在本合同有效期内，乙方经过甲方同意，遵照自愿、互利的原则，可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

　　2.转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。

　　3.本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

　　八、合同的变更和解除

　　1.本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

　　2.在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。

　　3.本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。

　　4.本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用，并根据乙方承包经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。

　　5.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。

　　6.本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

　　九、违约责任

　　1.在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20% 支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

　　2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金，则甲方有权解除本合同。

　　3.本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

　　十、合同纠纷的解决办法

　　本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决;协商不成，双方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

　　十二、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同一式_____份，甲乙双方各_____份。

　　附:土地平面图

　　发包方：(盖章)_____________

　　承包方：(签字)_____________

　　法定代表人：(签字)_________

　　签约日期：_______年___月___日

　　签约地点：__________

　　工程专业分包合同范本三

　　发包方(甲方)：________________________________

　　地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

　　承包方(乙方)：________________________________

　　地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

工程分包劳务合同内容 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循公平、自愿和诚实信用的原则，就乙方承包甲方承建的荆州机械电子学校不锈钢栏杆工程施工事宜协商一致，订立本协议。

　　工程概况

　　工程名称：荆州机械电子学校不锈钢栏杆工程

　　1、工程地点：湖北省荆州市江津东路

　　工程承包范围及内容：

　　1、工程承包范围：

　　2、工程承包内容：承包范围所需的所有劳务费用、工具用具费用、材料费用、辅助材料费用、材料运输、上下车和转运费用、材料检测费用、安全文明施工措施、施工所需的机械设备设施费用、竣工前的清洁卫生费用、成品或半成品的保护费用、建筑垃圾的清除费用、其他专业的配合费用、竣工前各种原因造成的损坏修复费用、市场变化的风险费用、管理费用、利润等。乙方食宿自理。

　　质量标准

　　1、不锈钢栏杆做法：05ZJ401-27-1，06J403-1-B13。

　　2、材质：201不锈钢管

　　3、质量标准：合格。

　　4、执行标准：国家现行的所有强制性建筑条文、建筑工程施工及验收规范、荆州市关于建设工程质量的管理条例、建设工程施工及验收规范、荆州市关于建设工程质量监督站的质量要求、甲方的企业质量标准、业主对工程要求的质量标准、监理工程师的质量要求执行标准。

　　5、使用材料必须符合设计要求，满足国家和行业的相关标准及规范要求，并按荆州市建筑工程质量监测站规定，提前现场取样送检合格后，方可用于本工程施工。

　　6、甲方不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加乙方的合同价款。本工程必须一次性验收合格，否则因此造成的各种损失由乙方全额赔偿。

　　安全文明施工

　　1、乙方应为其进场的每个工人购买保险，乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，包括甲方因此所受的一切损失，均由乙方承担。

　　2、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

　　3、乙方应按现行相关文件，制定严格的安全防护措施，确保安全施工，其安全措施费已按相关规定包含在合同价格中，由乙方包干使用，如造成安全事故、责任事故，乙方应按规定上报，一切责任和经济损失由乙方自行承担，如对第三方造成的人身和财产损失，一切责任和费用由乙方自行承担。

　　4、乙方在施工过程中必须做到工完场清，对其他工种造成的损坏或交叉污染由乙方负责清理干净或修复，若不能修复由乙方赔偿由此而造成的一切损失。合同价款的确定及工程款的支付

　　l、合同价款的确定：

　　(1)承包范围内本合同价款采用：固定包干单价方式。

　　(2)合同包干单价：06J403-1-B13做法160元/米(其中人工费35元/米);

　　合同总造价：工程竣工验收后按实结算。

　　承包范围及内容所包括的各种费用已包括在单价中，由乙方包干使用并自负盈亏

　　2、工程款的支付

　　本工程于验收合格后，两周内按实际工程量付款95%， 甲方与业主办完竣工结算后15天内支付5%余款。

　　甲方的责任

　　1、提供图纸和标准图集，负责安全技术交底。

　　2、负责提供现场施工用用电，费用由乙方承担。

　　3、甲方负责协调乙方与土建、水电施工方配合。

　　4、甲方负责确认乙方工程量并审核乙方的竣工结算。

　　乙方的责任

　　1、根据甲方提供的施工图纸和标准图集，按照国家的验收规范和行业标准进行施工。

　　2、乙方进入施工现场的所有人员应无条件的服从甲方项目部的各种章制度。

　　3、乙方负责不锈钢材料的检测并向甲方提供合格的保证材料，负责承包范围内的清洁、竣工验收等所有工作。

　　4、乙方施工人员的安全教育、安全措施、安全事故所发生的全部费用由乙方自行负责。

　　5、乙方在施工时若需要其他工种配合，则必须保证现场的正常施工。

　　6、乙方必须做好施工现场自身及其他专业工种的成品保护及半成品的保护，如造成产品损坏发生的费用由乙方自行负责承担。

　　7、乙方临时生活设施自理。质量保修责任质量保修期6个月，在保修期内乙方承担缺陷保险责任。(人为造成的除外)

　　违约责任

　　1、甲、乙双方均应信守合同，乙方不得以任何理由延误工期，如乙方延误工期对工程总工期造成影响，则需向甲方承担本合同结算价的20%的违约金。

　　2、在质保期内，如乙方不按规定承担维修责任，甲方有权自行维修或委托其他队伍维修。由此产生的费用及风险由乙方承担。在质保期内，该违约事由每发生一次，除扣除维修发生的费用外，甲方有权扣取乙方质保金的10%作为违约金。

　　3、本合同一经签订便具有法律效力，任何一方不得随意变更、终止、解除合同，否则由责任方承担由此给对方造或的一切经济损失。

　　4、 本合同在履行过程中如有争议，双方协商解决;协商不成时，双方均可依法向工程所在地人民法院起诉。

　　其他

　　本合同未尽事宜另行补充条款作为合同附件，补充条款与本合同具有相同的法律效力。

　　本合同自双方签章之日起生效，合同履行完毕后自然失效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇16

　　本合同须联同英国土木工程师学会（i.c.e）的合同通则一并使用。

　　该合同的印本格式可径向伦敦swipgpu塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。

　　释义

　　兹有工程总承包人____________________注册商标______________住址_______________________________________作为一方（以下简称总包人），分包人_____________________注册____________________________商号,住址____________________作为另一方（以下简称分包人）达成协议，因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定（其中有关总包人的价款详细规定除外）并同意按附表二指明的文件所述项目履行，作为承担总包合同工程的一部份，现于_______年_______月_______日双方同意如下条款。

　　1.本分包合同（以下照此名称）中，除另有注释外，以下名称分别具有特定的意义：

　　“总包合同”指其内容援引，载明于附表一内的合同。

　　“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件，但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。

　　“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。

　　“总工程系指总包合同内所确指的工程。

　　“雇主”，“工程师”，“工程师代表”，“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。

　　“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。

　　总则

　　2.

　　（1）分包人应按分包合同的规定履行，完成，养护分包工程，务必做到总包人及工程师的满意，所谓满意必须合乎情理。

　　（2）按第四条规定，分包人应提供劳务，材料，建造工场， 临时工房以及为了履行，完成，养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。

　　（3）除事先取得总包人书面许可外，分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人，或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。

　　必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。

　　3.

　　（1）本总包合同的各条规定，分包人应充分了解，确切明了，（但其中总包合同规定的总包价款，以及工程数量单内估算的单价等除外）分包人如需要时，可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。（价款不包括在内）

　　（2）除分包合同另有规定外，分包人应如实履行，完成，养护其分包工程，务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职，无法履行总包合同规定的义务；分包人（除另有规定外）应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。

　　本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。

　　（3）由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任，招致索赔，求偿，诉讼，损失，费用等情，分包人应予赔偿。

　　（4）此处分包人须确认：由其损害，违反分包合同势将导致总包人犯损害，违反总包合同的过失，从而对总包合同及其他负有损失的责任，此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。

　　4.

　　（1）（关于提供和使用施工中架搭脚手架从略）

　　（2）总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……（其他从略）

　　工地施工与通道

　　5.

　　（1）分包人按分包工程在工地施工时，必须遵循总包人同样的工作时间，对施工规定的所有合理的规章制度，材料到达和运离工地的时间等。（其余从略）

　　（2）总包人为使分包人能按分包合约顺利施工，必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分，并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。

　　（3）分包人应允许工程师，及其代表，雇员，总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所，工地场所，以便进行材料的准备贮放……。

　　开工与完工

　　6.

　　（1）分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作，辛勤以赴，不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。

　　但在本条本款约束下，分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。

　　（2）在执行分包工程中，由于下列各点所造成的耽误：

　　a.由环境造成或突发事件（分包人对合约失职除外）使总包人得以延期完成总包工程。

　　b.由于受命作分包工程的更改，调整一一但不能引用（a）款。

　　c.由于总包人破坏分包合约。

　　遇到上列情况，分包人有权要求延期完成任务，以昭公平。

　　此处必须明确，本分款（a）引用的任何情况，在分包人有权延期完成任务一则，必须在如此的前提下进行，即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人，并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。

　　（3）凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限，在本条各款含意之内，它们必作为整体的分包工程看待。

　　（4）本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知（如（1）分款提出的）以前任一时间到场开工以完成任务的含意。

　　指示与决定

　　7.

　　（1）分包人在第八条约束，必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作，该项改动不论是否载明于总包合同内，都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费，得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则，倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当，分包人在执行其义务后（按第14条）得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。

　　（2）总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力，尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样，分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力，不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。

　　8.

　　（1）分包人务须按照下列情况更改，增添，节除其分包合同的工程：

　　a.根据总包合同所规定的工程师指示，并经总包人以书面通知加以证实的事项，或

　　b.由于雇主和总包人协商同意，经由总包人以书面通知的事项。

　　c.经由总包人以书面通知分包人的事项。

　　本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动，必须由总包人（按a款）证实者才能作为分包工程的改动依据。

　　工程更改

　　（2）凡直接发自雇主，工程师有关分包工程改动而未经证实的指示，分包人不应予以遵从，倘若分包人接有此类直接的指示，必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示，也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下，才应遵从办理，该项书面指示总包人必将尽速送到。

　　（3）除上述情况外，分包人对分包工程不得作任何更改和变动。

　　工程更改部份的估价

　　9.

　　（1）所有分包工程，经授权更改部份的估价应按本条，并根据附表三内所列款额加以增，减调整办理。

　　（2）关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算，倘其中无此单价，或其中单价不适于引用，另估的价额必须公平合理，所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。

　　（3）分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改，这项更改须由工程师加以检验测量，应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验，测量时总包人应允许分包人到场参加，在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份，亦应据此估价。

　　（4）除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外，该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成较单内规定的超额部份须加以检验测量，照例估价，其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表（3）内原定价款作必要的增删。

　　通知与索赔

　　10.

　　（1）在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下，按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表，帐目，通知；同此。分包人也应向总包人递交书面的统计报表，帐目和通知以便于后者履行合同义务，上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。

　　此项约定旨在于分包人常以不了解（他应该了解的）情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表，帐目，通知以及他的报告正是总包人所需要的。

　　（2）分包人遵循执行本分条规定时，总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力，遭遇的人为障碍，克服困难的环境，应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益，分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助，以便总包人向雇主索取此项利益，总包人在收取雇主给予的此种经济利益时，须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况，障碍，环境与执行工程无关的，总包人不负此种责任，因为分包人自己提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。

　　（3）倘如由于分包人方面违反本条（1）款内规定的理由，而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项，于是在不损害总包人的补救办法下，总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。

　　工场物料财产

　　11.

　　（1）总包合同载明提供建造工场， 临时厂房，材料物料一则，这种财产在某种情况下是应归属于雇主的，为了进行分包工程关系，该建造工场， 临时厂房，材料，物料是由分包人提供的，但为了执行总包工程，该财产在归属雇主之前，须由分包人直接交总包人，再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。

　　（2）（关于工厂 厂房方面其它规定与疏浚吹填无关。此处从略）

　　赔偿

　　12.

　　（1）分包人于执行，养护，完成其工程中。凡造成他人（包括总包人的雇员，代理人）的身体伤害。财产损失，完全负有对总包人赔偿之责，这些受到损害人如向总包人索取所有的代价，费用，开支亦须由分包人付给。

　　但倘如根据总包合同规定，总包人得以从雇主处索取该项赔偿时，总包人就无上述权利。

　　倘如前述的伤害，损失是全然由于总包人及其雇员，代理人的过失忽略等原因导致的，分包人就无须担负赔偿之责。

　　（2）在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。

　　保险

　　13.

　　（1）除附表五第一部份内另有说明外，分包人必须对该表内规定的人员，为他们可能遭遇的危险，进行人身保险，该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止（按14条规定）

　　（2）附表五内第二部份所列的保险单，总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止。倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房，材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话，分包人应该取得该赔款或其损失的价值，按该两项价值较少的付给，并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目。除上述情况外，在总包工程按总包合同规定完成以前，分包人应自负分包工程的风险。或者倘如总包工程规定并非分段完成的，须等到分包工程所属的最后一段完成，在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害。

　　（3）在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获保险事宜。任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据，应按照办理。否则另一方可以代为进行保险，并从对方帐内扣除该项费用。

　　养护与缺陷

　　14.

　　（1）倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的，而分包工程列于其中最后的工段，在此最后工段完工以前，分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补（无论何种原因产生的）其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止。并按照13条内，除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主，他的雇员，代理人的错误与疏忽，或总包人方面的雇员，代理人的错误与疏忽引起的以外，分包人不得对该项增加的工作要求额外付款。

　　（2）在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后，分包人应维护其工程，并应修补其缺陷，弥补其不够完善之处，这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期，同一条件下进行这项弥补的工作一样。

　　在本分条款规定下，倘若系出于总包人及其雇员，代理人的疏忽，错误的缘因，致使分包人担负修补工程缺陷，弥补其不够完善之处，则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利，他应该偿付分包人为了进行修补缺陷，弥补不够完善处的合理价值。

　　付款

　　15.

　　（1）在执行分包工程期间，分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人，其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图，并做好工程部份的报价，须按分包合同内载明的单价计算。（如其中未载明单价的，则参照价款计算）。

　　（2）总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款，在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费。

　　（3）总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款，应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目（或参照价款计算）付给分包人，但须按照附表（3）内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表（3）内（如有载明的话）指明的留置款期限到达为止。

　　（4）在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。（总包工程是分段完成的，而分包工程又是属于最后一工段的）总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。

　　（5）在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内（按照两者中较早的为准）－－此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月－－总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人，其中应扣除后者已经收到款项。

　　遇到如此情况：倘如总包人在其合同约束下受命于雇主，或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务，分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。

　　（6）总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故，事端或分包工程的执行问题并不负有责任，但在工程师签发有关总包工程的养护证明（__________）以前，分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中，分包工程属于最后工段者不在此列。

　　总包合同的终止

　　16.

　　（1）倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前，总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止，则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下（材料财产权）应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。

　　（2）分包人的雇用关系一经宣告终止，本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定：分包人得以领取全部价款，该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的，或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格，再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格，但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外，倘如在宣告此项合同终止的当天，分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用，他应当遵从总包人合理指示，将该项物件运达工地或其他处所，分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。

　　对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益，也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。

　　（3）倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的，那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同，有如分包人因违犯之故放弃本合同，总包人也按（1）款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。

　　分包人违约

　　17.

　　（1）倘如分包人：

　　a.在总包人书面进行催促下，仍没有奋力执行分包工程；或

　　b.没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务，而他仍未照做。

　　c.在总包人书面进行指示按照办理的情况下，拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或

　　d.犯有倒闭行为，或与其债权人进入财产安排，或是一个进入财产清算的公司（为了重行开业自愿清算的除外）。

　　遇到此类事情，在不损害其他利益和补救办法下，总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系，可以占有其所存的材料，建筑工场及其他分包人运到工地的物件，并可以利用此种材料，物件以执行完成养护分包工程，并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部，将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。

　　（2）合同按照这种情况终止时，引据以上条款，总包人和分包人的权利和责任就相同了，有如分包人放弃了本合同，总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则，择权而接受其放弃一样。

　　（3）总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程，可以亲自由他自己，他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份，碰到这些情况，他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。

　　争议

　　18.

　　（1）倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议，那就归属于本条规定范围之内，应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下，暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁。

　　（2）倘如关于总包合同方面发生争议，且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面，再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的话，总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人（他已经兼管总包合同方面的争议了），如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话（该仲裁以下称共同仲裁人）。遇到这种事，共同仲裁人可以在取得雇主准许下，按他自已认为公正可行的办法，决定同时或先后处理该争议，并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议。并将罗-列具体事实根据分包，总包合同予以证明而加以判决争议。

　　（3）倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前，总包人与雇主在总包合同方面发生争执，就此在法院审讯期间，又是总包人认为该项争议涉及，关系到分包工程时，他可以用书面通知分包人撤销本条（1）款规定事项，由于总包人，分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题。

　　19.

　　（1）本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部（送经修正的），“税”，“应完税人”，“应完税物品”与法令的词汇同一意义。

　　（2）分包人不应将税金列入价款之内，如他缴付给海关关长的税金，执照税，对总包人提供的可供完税的物品，后者应载明于分包合同内。

　　（3）在递送完成部份工程帐目报表要求付款时，或送上的文件含有上述情形时，分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付。

　　（4）

　　a.总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目，相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数（如15条（3）款所提的）

　　b.倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人，许其自行记帐申报税款的（在分包人可以接受的条件下）总包人应在每次付款时，代分包人填具一份完税发票，并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人。除上述情况外，总包人不得签发完税发票。倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人。

　　生效

　　（5）分包人按（4）款收到款项时（除（4）（6）款内所引述的自行记账申报税款的安排以外），应立即制备并交付于总包人一件生效的单据（其格式如同一九七二年规则－－s.i.1972/1147－－价值加税款二十一条（2）的规定）或如该条例修正本内的规定。

　　（以下四条规定都是关于在英国，总包人，分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系，予以删略）。

　　为证实签约关系，双方须于下节各自加盖印章铃记。

　　参照原文第13页执行条例，凡不适用的词汇，可以删除。在分包合同自签订执行日起的三十天内，应在合同上粘贴10先令印花。

　　附表一 总包合同内容

　　双方签订人：________________________

　　日期：______________________________

　　总包工程概述：______________________

　　附表二

　　a.作为分包合同部份的文件

　　b.分包工程

　　附表三

　　a.（分包工程）价款

　　b.

　　（i）留置款的百分率

　　（ii）留置款期限

　　c.竣工时期

　　附表四 总包人的设施

　　a.建造工场

　　b.其他设施

　　附表五 保险

　　第一部份：分包人保险

　　第二部份：总包人保险单

　　总包人填写附表注意事项

　　（完备附表手续）

　　第一附表：

　　本表须明确指明总包合同及其关联的文件。

　　签订合同的日期：____________________ 签约双方：____________与___________

　　建造工程：__________________________

　　关联文件：总包合同通则

　　（工程）规格

　　建筑工程清单　　 1号……等

　　总包合同及其有关文件必须明确填写。此外其他事项切勿列入。

　　第二附表：

　　凡作为分包合同一部份，和旨在明确说明分包工程的文件列入本附表，所以对分包工程的“建筑工程标价清单”，分包合同工程的图样，详细规格，单价，价款，报价单和估值均列入此表。

　　有时可能遇到分包合同工程含有总包合同内所附某一部份的建筑工程清单，规格，摘要，图样，但除摘要与某一部份允许详载于本附表外，须加注意：总包合同的单价，价格不可写入建筑工程清单之内。

　　倘如分包合同工程方面没有建筑工程标价清单，而分包工程上又须结合签附分包人的报价单或分包合同工程的估价单，应该注意这些单上不可填写与分包合同不相一致的合同条件或付款期限。在分包合同虽明显拼除此种文件（指报价单，估价单）受到任何标准印刷的条件约束，但凡与分包合同不相一致的上述文件内（……）的任何规定应以删去为宜。在文字删除处由双方签署。之后，这些文件并入本附表，并写明“经由总包人和分包人同意删除并签署”。

　　本附表内有时可能结合附入分包合同的补充条件，这是为了某些特殊原因而须要这样做的，但分包合同是为适应于正常情况下的综合的准则而制订的。因此一般上说来，不应附入补充条件，因为补充条件的列入很可能引起疑惑，并与分包合同的整体不相一致。

　　在填写这些文件时，必须注意要使完竣的部份工程务须与一笔交付的款数（第三附表内指明的）确切相当，写明保证。除附于分包合同内的建筑工程清单上载明工程量是暂时规定的有待于重新衡量外，应该注写，清单上并无分包人完成的工程量与其相当的一笔付款的限制：参照9条（4）款。

　　第三附表：

　　a.款数：指单纯的一笔付出的数目，分包合同内的“价款”含有工程经过授权更改而价款相应调整之意。在具有若干建筑工程清单时，所谓一笔付出的款数就指这些清单上价款总和的款数。

　　对各类型工作只单纯标以一种单价和价款，这样的分包合同格式是不宜使用的。没有此种工作上数量明确的规定的情况下，就无法得出相应一笔付出的款数。

　　b.完工期间：应该作为期间长短（几个星期或几个月）来填写，不可以作为指定的日期填写。分包合同容许各不同期间做完各不同的工程。倘若要作规定的话，可以给某些合同工程指定各不同做完的时期，按所需要的指定给它们。

　　c.留置款百分率：应按简易的百分率填写。

　　d.留置款限度：倘须给予限度的话，应作一个简单数字填写。

　　第四附表：

　　参照分包合同第四条总包人提供分包人的设施，水电建造工场均应列入本附表内。附表内必须明确载明提供该项设施的条件，例如提供的吊车，使分包人能够进行某项施工。倘如总包人对提供此类设施给分包人要收费的话，本表内也要载明该项收费及其单价，以便于分包人累算，以及怎样付款和何时付款。正常的情况，该项收费与正式付款分开（意即单独缴交现付），不必归入分包合同里付款的条例规定内。

　　第五附表：

　　参照分包合同第13条填写。在填写本附表两部份时，双方须注意总包合同所须的各种保险由一方或另一方做到，但要避免不必要的重复。

　　第一部份：指定由分包人办理的保险。

　　第二部份：指定由总包人办理的保险单以履行总包合同通则第21条，（如果分包人欲图享有保险单内利益）。在这种情况下，分包人享有的利益应该注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。倘如分包人不得享有总包人这份保险单的利益，那么本部份可以保留空白，不用填写。

　　上述总包人用章

　　在场人：__________________________　　盖章处

　　__________________________________

　　上述分包人用章

　　在场人：__________________________ 盖章处

　　__________________________________

　　或经由上述总包人签字盖章

　　于________________________________ 当面递交

　　__________________________________

　　经由上述分包人签字盖章

　　于________________________________ 当面递交

工程分包劳务合同内容 篇17

　　（以下简称甲方）

　　签订合同单位：

　　（以下简称乙方）

　　江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为7.9km，经公开招标，确定为中标单位，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同，供双方在施工过程中共同遵守和执行。

　　第一条：承包范围

　　1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为7.9km及金竹垅蓄水调节池清淤护砌

　　2、相应渠系建筑物10处。

　　3、与上述项目有关的临建工程。

　　第二条：工程期限

　　本工程要求在20xx年6月30日前完工。

　　第三条：承包方式

　　1、本工程所需的材料，均按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期间内不作调整，总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增项目单价则由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价，并按原报价综合优惠率进行优惠，经监人审核同意后，作为该项承包单价，调整合同价并支付。工程量：土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。

　　2、若由于乙方未能遵守施工详图，变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加，如超挖、超填、返工等，则甲方将不予承认，其损失由乙方自负。

　　3、乙方不得将本合同整体转包、分包。否则乙方得承担本合同规定承担的全部责任和义务。

　　第四条：工程质量与技术要求

　　1、乙方必须严格按照施工详图和《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999，《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SLT225-98，《渠道防渗工程技术规范》SL18-91，《水工混凝土施工规范》SD3207-82及其它相应的技术规程规范施工，并保证工程质量，健全质量管理体系，责任到人，符合单元工程质量等级评定标准。

　　2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进行全面的监督和检查。同时委托市水利水电质量监督站和浙江水利工程咨询有限公司进行监理。乙方应服从甲方派出有关人员的有效监理，并积极配合甲方代表复验工程质量。对不符合合同符定的单项工程和材料，甲方有权拒发签订，直到下达“返工令”。

　　3、对隐蔽工程，乙方应书面通知监理人和甲方，三方按时到现场检查验收，验收合格后，由监理人出具合格证书，方可进入下一道工序，并自觉接受监理公司、质量监督站对本工程的质量控制和监督。否则，甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负。

　　4、施工过程中，乙方必面采用搅拌机拌和混凝土及砂浆，严禁使用人工拌和，否则甲方有权责令乙方停工改正。

　　5、乙方进场施工后，由甲方提供技术数据（如明渠中心线、水准点、控制点）及成果数据，乙方接到数据成果后，在三天内应复核签定方可进行施工。

　　乙方在本工程开工之后，必须保证投标文件承诺施工技术人员到位，项目经理每月驻工地，时间不得少于二十天。

　　6、本工程竣工验收前，乙方必须出示下列完整资料。

　　⑴工程实施概况和大事记

　　⑵乙完工程移交清单（包括工程设备）

　　⑶永久工程竣工图

　　⑷列入保修期继续施工尾工工程项目清单

　　⑸未完成的缺陷修复清单

　　⑹施工期的观测资料

　　⑺监理人指示应列入完工报告的各类施工文件，施工原始记录（含图片、录像资料），以及其相应补充的完工资料。

　　第五条：设计文件、图纸和技术资料的提供合同签定后，甲方提前10天交付给乙方施工图纸一式三份，如图纸出现修改，甲方必须在部位施工前通知给乙方。

　　第六条：材料供应

　　1、本工程所需材料，由乙方自行采购，并须经甲方同意后方可使用，否则甲方有权责令乙方停工。各种材料的使用，乙方必须同时向甲方出具材料质保单。

　　2、焊破器材的使用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。、

　　第七条：安全生产

　　乙方在施工过程中必须先制订安全生产规章制度，严格按规章操作，并接受甲方组织的工程安全监督和检查。在承包期内乙方出现的一切工伤事故，甲方均不承担任何经济和法律责任。

　　第八条：工程价款结算方式

　　1、本工程预计总造价 万元（其中施工临时工程费性包死不做调整），工程预付款总金额为合同价(扣除备用金)的10%，第支付金额为该预付款总额的40%（工程进场开工前5天内支付），第二次支付金额为该预付款总额的60%（工程开工10天即支付）；当工程进度付款至合同价15%时，工程预付款开始起扣，扣除比例为月完成工程量应付金额的15%，直到扣完为止。

　　2、工程进度款发包人按月进度款证书中的75%付款（于次月10号前支付），工程完工验收合格后按工程款90%付款，财务决算审计后，总付款额为工程结算价款的95%，余款作为保留金，待缺陷责任期（一年）期满之日起一个月内结清。

　　3、总价承包项目的支付按实际完成情况进行支付。

　　第九条：工程试用保修期本工程竣工验收之日一年为工程试用保修期，在保修期内乙方应对工程进行积极维修保养，对工程出现的质量缺陷负责修复。在保修期内发生的一切费用由乙方承担。

　　第十条：临时设施及进度统计

　　1、甲方仅向乙方提供临时设施用地，乙方自行建设临时设施。

　　2、工地生产、生活用水及施工照明用电、施工道路均由乙方自行解决。

　　3、乙方应按时向甲方递交工程完成情况、工程质量以及工程量的统计表，并于每月的15日、30日报出。

　　第十一条：奖惩办法

　　1、除不可抗力因素外，由于乙方原因未能按合同进度计划完成预定工作，造成逾期完工的，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，标准为每天20xx元，但其最终的累计总金额不超过合同价格的5%；提前完工不奖励。

　　2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工规范及甲方有关要求进行施工，甲方有权提出警告，责令停工整改，并按有关文件进行处罚。

　　3、甲、乙双方均应遵守本合同，精心管理，精心施工。

　　第十二条：违约责任

　　在履行合同过程中，乙方无正当理由拖延工期，自行转让合同或将合同规定进入工地设备、材料、人员撤离工地、否认合同有效并拒绝履行本合同规定的均属乙方违约，甲方有权采取警告，责令停工整改，最终解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　第十三条：其它

　　1、本合同未尽事宜，双方协商解决并补充条款，作本合同的附件，与本合同具有同等效力。

　　2、本工程招标文件、投标文件都作为本合同的附件。

　　3、本合同自签订之日起生效，款项付清后自动终止。

　　4、本合同一式陆份，正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。

　　甲方： 乙方：

　　引水工程管理处

　　代表(签章)： 代表(签章)：

　　年 月 日

工程分包劳务合同内容 篇18

　　委托单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　一、 经协商，甲方将 分包给乙方施工。

　　二、 乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务，质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。施工过程中的安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。

　　三、 工程款：合同签定后进入施工现场时，甲方向乙方支付生活费;施工过程中根据施工进度及工程质量按比例发放工程款;工程结束验收合格后扣除保修金结清余款;保修期结束结清全部工程款。

　　四、 工期：达到建设单位及甲方要求。

　　五、 承包方式：单项工程轻包。

　　六、 甲方责任：负责协调与建设单位关系、各工种间配合及材料提供,按时支付人工费。

　　七、 乙方责任：

　　1、 服从甲方人员管理，遵守甲方各项规章制度。

　　2、 工人进场，对工人进行安全技术交底。每天开工前召开安全会议，对具体工作进行安全教育，提高工人的安全意识。

　　3、 按时、保质保量完成施工任务。(对未按要求完成施工任务的，视情节轻重按公司奖惩条例进行处罚。)

　　4、 合理使用材料，避免浪费。施工现场材料要堆放整齐，剩余材料要及时返库。

　　5、 每天中午及晚上收工前，对施工现场进行清理，将建筑垃圾堆成堆，由公司派专人清理出施工现场。

　　6、 注意成品保护及各工种间配合。

　　7、 电工及电焊工须持证上岗，并将技术等级证复印件交项目部存档。

　　8、 对工人进行素质教育，文明施工，树立公司形象。

　　9、 自行配备各种生产工具，定时维修，保证工程顺利进行。其中，电动工具自备由墙壁插座到施工处的插头、插座及电线。

　　10、 每项单项工程结束后，先由班组长组织工人自检，合格后报项目部验收。不符合要求处及时修改，直至验收合格，项目部签发分项工程质量评定表。

　　11、 工程结束后，由班组长把各自完成项目的结算清单及分项工程质量评定表报到项目部，由技术员核对工程量及单价，项目经理及工长复核签字后，报到总经理处结算。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　因施工需要甲方将星河丹堤1、3、5区地下室砌体抹灰工程委托给乙方施工，为明确双方权利和经济关系，保证工程顺利进展，经协商一致，兹签订本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称：星河丹堤。

　　二、承包范围及工作内容：

　　1、乙方承包星河丹堤1、3、5区地下室砌体抹灰工程。

　　2、乙方承包砌体抹灰工程包文明施工，包质量，包进度，包安全，若达不到要求一切后果由乙方负责。

　　3、甲方向乙方提供铝合金，灰盆，灰桶、锯子及水管等工具，自领材料，必须退还办清手续，若不退还，按实际价在结算中扣除。

　　三、承包方式：

　　1、砌砖综合价按：10元/m2(每平方米十元整)。

　　2、地下室抹灰综合价按：6.2元/m2(每平方米六元二角)。

　　3、若乙方在中途无故停工或退场，甲方不予结算，由此造成的经济损失由乙方自行负责。

　　四、垫资办法及付款方式：

　　1、自垫工人生活费主体工程一层，以后甲方按每人每天小工12元、大工15元计算，10天发一次生活费。

　　2、工程施工完，10天内结帐付工资，结算时，工人必须凭身份证签字，才能领取工资。

　　3、所有工程量以图纸结算为准。

　　4、扣5%水电费，保险费每月每人扣18元(十八元整)，此项在工程款中扣除。

　　五、质量与安全：

　　1、乙方必须严格按照图纸和规范要求施工，组长必须跟班监管质量。如不请假私自离开，以半天为单位罚款200元/次，类推计算，在工程款中扣除。

　　2、乙方必须严格执行操作规程，落实安全防范措施，杜绝违章施工。甲方有权对乙方的违章施工给予处罚。并承担由此造成的一切质量安全责任。安全事故1000元以内的乙方自负;1000元以上的甲方处理。

　　3、乙方负责施工楼层内砌体，按公司要求：垂直度为3mm，平整度为4mm，5米内拉线检查，灰缝不能超过3mm，水平灰缝、立缝为10~12mm，质量保证在90%以上。

　　4、楼板上返每500mm高，设一道拉结筋。

　　5、抹灰垂直度2mm，平整度2mm，线合方正，打点时应注意找300控制线，盘角，找方，观感一致，质量保证在90%以上。

　　六、工期：

　　1、乙方必须按甲方要求的质量和进度进行施工，保证人员。因乙方原因造成延误工期的，甲方有权处罚、调整队伍，乙方应承担赔偿责任。

　　七、其它：

　　1、生活区内严禁男女混居，违者每人罚款200-500元。

　　2、乙方人员不得打架，如发生此类事件，不管谁对谁错，甲方有权先将双方班长、当事人各罚款500元，再做调解与解决。

　　3、宿舍内严禁赌博，违者每人按100元/次处罚。工人在工地外被抓，取人之费用由乙方自付。

　　4、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。工程完工，办理完全部价款后自行失效。此协议不得涂改，涂改自行失效。

　　甲方：

　　乙方：

工程分包劳务合同内容 篇20

　　承包人：

　　小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致，订立本合同补充协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：小区后续分项工程

　　工程地点： 小区

　　二、工程承包范围

　　承包范围： 小区后续工程模板

　　三、合同工期

　　开工日期： 年 月日

　　四、付款方式

　　支付 万元，承包方正常供应工程所需模板。

　　五、工程实施过程中，若工程量有增减变化，由承包方提出申请，监理和发包方确认后，报政府批准后实施，据实结算。

　　六、工程质量安全等要求按原合同执行

　　七、违约、索赔和争议

　　1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺模板供应不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。

　　2、承包人承担的违约责任：

　　发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常供应模板的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。

　　八、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。

　　九、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签订后生效。

　　承 包 人：(签章) 　　　　发 包 人：(签章)

　　身份证号：

　　银行卡号：

　　联系方式：

　　年 月 日

工程分包劳务合同内容 篇21

　　很多建筑工程中双方都会涉及到工程承包合同，相对而言是日常生活中比较常见的合同了，合同双方需要就工程的很多方面做详细的约定，以明确双方的利益，划清界限，也是一个法律保障。那么如果是私人工程承包合同又应该有哪些内容呢，下面就让小编来给大家介绍一下。

　　工程承包协议书

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　合同签订地：_________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　二、工程范围及内容：_________________

　　工程量：_________________

　　承包形式：_________________

　　三、工期：_________________

　　1、开工日期：_________________

　　2、竣工日期：_________________

　　3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　四、质量标准采用下列：

　　1、工程质量达到省优至鲁班奖;

　　2、工程质量评定等级为优良;

　　3、符合国家质量验收标准;

　　4、双方约定的标准、具体为：_________________

　　五、合同价款

　　本合同工程价款结算采用下列种方式：

　　1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：_________________

　　(1)工程预算价：_________________(工程结束后按实结算)

　　工程单价：_________________(含外运等其他一切费用)

　　(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

　　(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

　　(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

　　(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

　　(6)取费标准及说明：_________________土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

　　(7)工程量核算确认方式说明：_________________完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

　　(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

　　六、付款方式

　　1、本工程预算款为：_________________

　　扣回工程预付款的方式为：_________________

　　2、工程款按方式支付，具体为：_________________

　　(1)本工程无预付款;

　　(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%;

　　(3)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

　　七、材料、设备供应：_________________

　　八、质量及验收

　　1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

　　2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

　　3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

　　4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

　　8、其他约定：_________________按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

　　九、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

　　3、项目经理：_________________现场代表(乙方)：_________________

　　监理：_________________现场代表(甲方)：_________________

　　4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：_________________乙方自行解决

　　十、安全及文明施工与管理

　　1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

　　3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

　　5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

　　6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

　　十一、甲方责任

　　1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

　　2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

　　4、履行其它本协议约定的义务以及负责

　　十二、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

　　5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

　　6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　十三、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　十四、附则

　　1、本协议经双方签章后生效。

　　2、本协议于年月日在签署。

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　授权代表(签字)：_________________授权代表(签字)

　　_____年______月________日  

　　以上就是小编给大家整理的私人工程承包合同范本了，同样也适用于非私人工程的承包，有需要的可以参照以上内容安排合同内容。但是私人工程承包合同承担的经营风险会比团体承担的更大，对合同中的细微末节需要更关注才能有效避免对方推卸责任。

工程分包劳务合同内容 篇22

　　工程承包人：(以下简称甲方)

　　劳务分包人：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　开工日期：20xx年08月15日

　　竣工日期：20xx年08月30日

　　质量等级：优良

　　工作内容：

　　1、新立12米电杆7根，架设120导线4x7档;

　　2、敷设4x120电缆一根，4x50电缆7根，安装电缆分支箱6台，沿墙敷设50导线 4x100米;合同价款： 180000元， 大写：拾捌万圆整。

　　双方义务

　　1、 甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督、检查和验收。

　　2、 甲方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　3、 甲方负责按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施，保证施工需要。

　　4、 甲方负责向乙方支付合同价款。

　　5、 甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　6、 乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责，提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　7、 乙方应加强工作人员安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;按照甲方工作安排，投入足够的人力保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故造成的损失。

　　8、 乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。

　　9、 乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　10、 乙方按时提交完整的统计报表、工作记录，配合甲方办理交工验收。

　　11、 乙方应做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。

　　二、安全健康与环境保护

　　1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按甲方交代的安全技术标准进行作业，并随时接受甲方、行业内安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方不按照甲方要求，安全措施不力、违反规程造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　2、 乙方应将经过安全考试合格的施工人员名单和工作负责人名单报甲方。现场所有施工人员均需持有《电工进网作业许可证》。

　　3、 乙方因配合不力或工作质量问题等因素，造成工程延时送电或重复停电，甲方按20xx元/小时扣减乙方劳务费，不足1小时按1小时计算。工作中若遇天气突变等不可抗力造成延时送电或重复停电，则与乙方无关。

　　三、质量验收

　　1、 乙方应确保所完成工作的质量，符合本合同约定的质量标准。

　　2、 乙方工作质量不合格时，应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关责任。

　　四、合同价款

　　1、 甲乙双方签订合同3日内，甲方预付工程造价的50%给乙方;

　　2、 工程竣工后甲方应在7个工作日内与乙方结清剩余款项。

　　五、其他条款

　　1、 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。

　　2、 在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

　　3、 乙方应当按照劳动法律政策的规定与员工签订劳动合同，办理社会保险和团体意外伤害险，乙方员工与乙方发生劳动争议，或者在工作中受伤由乙方负责，与甲方无涉。

　　4、 本合同自双方签章之日起生效，至工程竣工验收合格，价款结清后自行终止。

　　5、 本协议正本一式四份，具有同等效力，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇23

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本年度建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　主要工程量：详见《工程设计文件》

　　二、施工工期：

　　本协议为单项施工框架协议，各单项工程的工期以业主要求为准。

　　三、工程承包方式

　　1、承包方式：乙方采用包工包料的承包方式。

　　2、工程施工严格按照施工图设计和会审确定的工程量为依据，未经双方协商不得超越。

　　3、在工程施工过程中，不得将本工程转包他方，若施工单位转包，则该合同无效。

　　四、合同价款

　　经协商双方合同金额为 。

　　五、付款方式：

　　工程完成后，5个工作日之内由甲方组织验收，验收合格，支付总工程款的95%，尾款在一年质保期满之后15个工作日之内付清。

　　六、质量标准

　　工程施工中严格执行ITU-T及国家的有关通信技术规范和标准

　　1、YD5006-20xx 《本地电话网用户线线路工程施工规范》

　　2、YD 5051-97 《本地网通信线路工程验收规范》

　　3、YD 5103-20xx《通信管道工程施工及验收技术规范》

　　4、YD 20xx-1992 《市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范》

　　5、YDJ44-89《长途通信干线光缆数字传输系统线路工程施工及验收暂行规定》

　　6、建设单位的工程管理办法及工程设计文件中规定的有关标准

　　七、验收方法：

　　工程完工后，以业主验收标准为准则，验收合格后出示验收报告，并注明工程量增减等情况。

　　八、双方权利和义务

　　1.1 甲方权利：

　　(1)、甲方有权根据工程情况对承包方所提供的技术、工程人员提出一定要求和规定。

　　(2)、甲方有权对承包方方提供的技术人员的工作进行监督和核查，甲方有权对承包方提供的工程依据进行复测和核实。

　　(3)、甲方有权对工程质量和进度进行监督、核查，并依照统一标准对其施工质量予以验收。对于施工工艺、隐蔽工程采取随工检查的方式，合格后办理签证，作为竣工验收的依据和资料。施工中发生的工程质量问题，承包方应及时解决。若未解决时，甲方随工代表有权要求乙方停止下道工序的施工，待返工合格后，再办理随工签证手续。

　　(4)、甲方在承包方整个工程全部完工后，进行一次性验收。

　　1.2 乙方权利

　　(1)、乙方有权利根据自己的情况挑选与发包方工程合作的人员(但应符合发包方的要求)。

　　(2)、乙方有权利为使其人员能达到工程实施的技术要求，而向发包方提出相应有偿的培训内容或索取相关的技术资料。

　　2.双方义务和责任

　　2.1甲方义务和责任

　　(1)、如乙方需要，甲方应对乙方技术人员进行有偿的技术培训，并提供相关的培训教材，以使乙方提供的合作人员能达到工程施工要求的技术水平。

　　(2)、甲方根据乙方需要应提供工程相关的文件资料，并保证文件资料等应真实，合法，有效。

　　(3)、甲方应指派一名项目经理负责与乙方人员进行协调工作，并对承包方进行技术指导。

　　2.2 乙方义务和责任

　　(1)、乙方应承担甲方发包给乙方的工程建设任务保质保量、按期完成 。负责从开工至交工的一切事谊，如材料领取，工程完工的余料移交。竣工资料、决算资料的编制、工程台账的管理以及移交手续等。

　　(2)乙方应向甲方提供真实的现场预测绘数据及竣工文本，如虚报、造假、隐瞒一经查出，应无条件接受甲方的惩罚。造成后果的责任由乙方承担一切责任。

　　(3)负责工程施工中的安全问题，乙方严格遵守《安全生产规章制度》和《安全保障制度》，凡乙方在施工中发生的安全、质量事故,造成人身安全事故及其他财产损失的，均由本乙方承担全部责任。

　　(4)、乙方应提供合格的技术人员参加工程实施;在工程实施前，乙方须将选派的技术人员的背景资料提供给甲方。

　　(5)、乙方技术人员须以认真负责的态度完成甲方所安排的任务，确保工程合格完成。

　　(6)、未经甲方许可，乙方不得将甲方本合同工程的部分承包给第三方。

　　(7)、在工程实施中，乙方应每日作好工作记录，并将工程情况定期以书面形式通报给甲方;如出现任何问题应当及时将情况通报给甲方。

　　(8)、对于甲方在工程中所提供的仪器仪表，乙方技术人员须严格按照规定要求操作，如未按要求操作而造成仪器仪表损坏，则乙方应按照市场价格给予赔偿。

　　(9)、乙方须向甲方提供所得工程款的税票。

　　九、其他：

　　1、本合同自签订之日起生效，合同执行期内，双方不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，经双方协商同意后，作出补充规定，补充规定和合同具有同等效力。

　　2、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇24

　　承包单位（甲方）：

　　分包单位(乙方)：

　　签订地点：

　　签订时间：      年    月    日

　　编制及使用说明

　　一、本示范文本主要以集团公司已下发的建设工程施工合同示范文本、部分地区公司的专业工程分包合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则：

　　1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。

　　2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。

　　3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。

　　二、示范文本主要适用于承包单位与分包单位签订的建设工程分包合同。

　　三、示范文本由合同文本及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。

　　四、示范文本中关于词语定义的内容各地区公司可根据实际情况添加。

　　五、分包合同的签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报集团公司/股份公司法律事务部备案。

　　六、填写要求：

　　1、条款必须齐全，不能缺项。

　　2、填写语言应简练、准确。

　　3、填空条款填空处不能为空白。

　　目     录

　　1.总则 3

　　2.词语定义 3

　　3.工程概况 4

　　4.工程分包方式和范围 4

　　5.合同工期 4

　　6.合同价款与结算 5

　　7.材料设备供应 7

　　8.双方权利义务 8

　　9.工程技术资料的提供 9

　　10.工程验收和保修 10

　　11.健康、安全与环境保护 11

　　12.技术成果权归属 11

　　13.保密 12

　　14.权利瑕疵担保 12

　　15.对外关系 12

　　16.保险 12

　　17.工程转包与再分包 13

　　18.不可抗力 13

　　19.合同的变更和解除 13

　　20.违约责任 14

　　21.争议的解决 15

　　22.通知 16

　　23.合同效力及其它约定 16

　　建设工程分包合同

　　承包单位（甲方）：

　　住所：

　　营业执照注册号：

　　法定代表人（负责人）：

　　分包单位（乙方）:

　　住所：

　　营业执照注册号：

　　法定代表人（负责人）：

　　1.总则

　　1.1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，根据甲方与业主签订的           建设工程施工合同相关内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就非主体工程的分包事项协商一致，订立本合同。

　　2.词语定义

　　下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　2.1业主：是指将本分包工程所属的总体工程项目以招标或其他方式发包给承包单位（即本合同甲方）的建设单位。

　　2.2承包单位：是指通过投标或其他方式确定的与业主签订本分包工程所属总体工程项目承包合同的施工单位（即本合同甲方）。

　　2.3专业工程分包：是指承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。

　　2.4劳务作业分包：是指承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

　　2.5 工程师：是指为完成本合同所涉分包工程由甲方指定的履行本合同的代表。

　　2.6 项目经理：是指为完成本合同所涉分包工程由乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　2.7监理工程师：是指甲方或业主确定的监理单位派驻现场负责履行监理合同的代表。

　　2.8 总包合同：是指承包单位与业主就本分包工程所属的总体工程签订的工程建设总承包合同。

　　2.9合同价款：指甲乙双方约定的，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　2.10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　2.11图纸：指由甲方、业主提供或由乙方提供并经甲方批准，满足甲方或乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　2.12施工场地：指由甲方或业主提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　2.13书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　3.工程概况

　　3.1工程名称

　　3.1.1总体工程名称：

　　3.1.2分包工程名称：

　　3.2分包工程地点：

　　3.3 分包工程内容：

　　3.4 分包工程资金来源：

　　4.工程分包方式和范围

　　4.1分包方式，按下列第       种方式执行：

　　4.1.1专业工程分包

　　4.1.2劳务作业分包

　　4.2分包范围：

　　5.合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　阶段工期：

　　5.1开工及延期开工

　　5.1.1乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前   日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的    小时内以书面形式答复乙方。甲方    小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延

　　5.1.2  因甲方或业主原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并相应顺延工期。

　　5.2工期延误

　　在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：

　　5.2.1  因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束    小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。

　　5.2.2  因业主或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等业主或甲方原因造成工期延误。

　　5.2.3  因业主提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等业主原因造成工期延误。由于业主原因造成窝工,乙方要积极配合甲方，准备相应索赔资料向业主索赔，索赔费用分配双方另行协商。

　　5.2.4  一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过    小时。

　　5.2.5由于乙方原因造成工期延误，采取赶工措施，并承担由此发生的费用和承担相应处罚。若延误工期长达   天，甲方有权解除合同，根据总体工程进度安排另行委托其他施工单位，并保留向乙方索赔的权利。

　　6.合同价款与结算

　　6.1本工程价款按      (选择6.1.1款或6.1.2款)确定:

　　6.1.1本工程为招标工程，合同价款为         元（大写：——元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在业主要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。

　　6.1.2本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款(暂估价)为         元（大写：——元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在业主要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但不作为结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。

　　6.2价格调整的因素

　　工程遇到下列情况乙方应在   日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后      _____天内不确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　6.2.1国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整；

　　6.2.2招标工程甲方或业主同意工程量增减或设计变更。

　　6.2.3价格调整的其他因素：                      。

　　6.3价格调整的依据

　　6.3.1  法律、行政法规及国家政策文件；国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工造价管理部门公布的价格调整文件。

　　6.3.2本工程为     工程，适用下列       款定额及取费标准。

　　6.3.2.1 安装工程（包括与土建工程配套的安装工程），适用《石油建设安装工程预算定额》、《石油建设安装工程费用定额》、《石油建设安装工程其它费用定额》。

　　6.3.2.2土建工程（包括与安装工程配套的土建工程）适用       省（自治区、直辖市）政府建设主管部门颁布的定额与费用标准。

　　6.3.2.3  公路工程适用《工程预算定额》（JTG/T B06-02-20__）、《1996调整配套计价表》、《机械台班费用定额》（[1996]610号）。

　　6.3.2.4上述定额不足部分可参照套用           。

　　6.3.2.5工程师工作量签认单。

　　6.4工程拨款与结算

　　6.4.1本工程不支付预付款，甲方按业主的拨款情况向乙方支付除合同价格10％质量保证金（不计利息）以外的工程进度款。甲方收到业主支付的进度款后15天内，依据甲方审批的乙方进度款支付材料向乙方支付。如果乙方没有填报工程细目的单价或价格，则甲方将不支付这些细目的费用，并认为这些费用已包含在本合同的价格中。乙方提供甲方审定数额合格的税务发票后，甲方向乙方支付进度款。质量保证金在工程竣工验收合格一年后，由甲方向乙方支付。

　　6.4.2经甲方书面确认的追加合同价款与进度款同期支付。

　　6.4.3其他结算方式：                              。

　　6.5 其他约定

　　6.5.1甲方委托乙方施工的分包工程，在经甲方同意后，依照有关规定单独编制费用预算。

　　6.5.2特殊工程的技措费应当按甲方的规定履行审批程序。

　　6.5.3甲方有权对现场签证进行复核、审查，定额包含的不应再编入预算。

　　6.5.4工程施工中因甲方原因造成的停、窝工，乙方   小时内书面通知甲方，甲方负责安排解决工作量或补偿待工人员人工费，机械费按停滞台班费处理；乙方没有及时通知的，甲方不负责。

　　6.5.5乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

　　收款人：

　　开户行：

　　账  号：

　　7.材料设备供应

　　7.1甲方供应材料设备

　　7.1.1甲方供应材料设备一览表见附件1（主要内容包括品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点）。

　　7.1.2甲方按一览表约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。

　　7.1.3甲方提供的材料设备到货后24小时内，由甲乙双方共同清点，并由乙方负责保管。因乙方原因发生毁损、丢失，由乙方负责赔偿。

　　7.1.4甲方供应的材料设备与一览表不符时，乙方应在使用前提出异议，甲方负责解决，造成工期延误的，工期顺延。否则甲方不承担责任。

　　7.1.5甲方供应的材料设备使用前，甲方委托乙方进行检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。

　　7.2 乙方采购材料设备

　　7.2.1 乙方采购除本合同7.1.1条规定以外的分包工程所需材料设备，应按图纸要求和         标准采购，并要求“三证齐全”，乙方对材料设备质量负责。

　　7.2.2 乙方应负责自行运输其所供应的材料设备并妥善保管。

　　7.2.3乙方采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　7.2.4乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，也可以委托甲方进行试验，费用由乙方承担。材料设备无合格证明或经试验不合格的，不得使用。

　　7.2.5甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　7.2.6乙方需要使用代用材料时，须经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

　　7.2.7如甲方不能将其所供应的材料设备（包括业主供应）运到施工现场，可由乙方负责运输、装卸及保管，运输费、装卸费及保管费按        标准由甲方支付给乙方。

　　8.双方权利义务

　　除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：

　　8.1本工程实行工程监理的，甲方在开工前   日内将监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式提交给乙方。监理工程师行使以下职权需甲方批准：  。

　　监理单位更换监理工程师，甲方在   日前以书面形式通知乙方。

　　8.2甲方委派        为驻工地代表，行使工程师的权利。甲方在更换驻工地代表前   日前以书面形式通知乙方。

　　8.3 乙方委派        为本项目经理，负责施工管理和合同的履行。乙方在更换项目经理前   日内以书面形式通知甲方。

　　8.4甲方义务

　　8.4.1按时向乙方提供施工场地和施工所需的应由甲方办理的证件、批件。

　　8.4.2 编制施工组织总体设计安排，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。

　　8.4.3  根据乙方需要，甲方为本分包工程的实施提供施工机具和运输条件等，费用由乙方承担。如甲方不能提供部分施工机具和运输条件时，应由乙方自行解决。

　　8.4.4按时向乙方提供工程技术文件和施工图纸；组织乙方参加业主方图纸会审；按时向乙方进行设计图纸交底。

　　8.4.5 统筹安排乙方的生产、生活临时设施，具体费用由乙方承担。

　　8.4.6 组织分包工程的质量检查和竣工验收。

　　8.4.7负责与业主进行分包工程建设有关问题的沟通与协调。

　　8.4.8其他约定：                      。

　　8.5乙方义务

　　8.5.1在合同签订生效后   日内，按施工组织总设计安排的要求，编制分包工程的施工组织设计或施工方案，并参加甲方的综合平衡。

　　8.5.2 在工程开工前    日内向甲方提交技术措施、材料供应计划等施工技术文件。

　　8.5.3 按照甲方要求的时间编制分包工程的预决算、施工进度计划。

　　8.5.4 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏或损失，乙方应予以修复或赔偿。

　　8.5.5乙方需在甲方规定时间内,按时向甲方提交每月工程计划、当月已完成工作量统计等各种报表。

　　8.5.6 遵守业主和甲方有关的管理制度及监督、检查。接受业主或甲方聘请的监理公司的监督和管理。

　　8.5.7 确保分包工程按合同约定的工期完成，并就分包工程质量与甲方共同对业主承担连带责任。

　　8.5.8乙方应保证其工商营业执照及各种资质的真实性，如发生借用第三方的相关证件导致权利纠纷的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

　　8.5.9 其他约定：                         。

　　8.6 甲方可以随时书面通知乙方暂停乙方在本合同下全部或任何部分工作。乙方应立即暂停对工作的进一步实施，并应在上述停工期间，照料需由乙方监管的所有在建工程及业主/甲方财产。甲方可在任何时候向乙方发出通知终止暂时的停工，且乙方应尽其最大努力在收到上述通知后立即恢复履行其义务。如果由于甲方原因停工使乙方延误其工作的实施，各方应对上述延误对进度的影响和必要的停工、复工费用进行协商，并在考虑上述延误后进行调整。

　　9.工程技术资料的提供

　　9.1开工前    日内甲方向乙方提供施工图   套，非标图    套，国家标准一律由乙方自备。

　　9.2引进成套设备，甲方向乙方提供原版图  套、中文图    套、施工要领书或技术标准    套。

　　9.3一切设计变更、材料代用、技术问题联系单均采用书面形式，且经设计人签字并加盖设计部门公章，方为有效。

　　9.4施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，乙方应在  小时内通知甲方，由甲方及时通知业主，待解决方案确定后   小时内将修改意见或变更设计文件提交乙方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用双方协商，工期相应顺延。

　　10.工程验收和保修

　　10.1本分包工程验收按适用的专业工程建设标准、规范执行。甲方与业主有特殊约定的，从其约定。

　　10.2隐蔽工程和中间验收

　　10.2.1隐蔽工程在隐蔽前   小时内、                项目(分部、分项工程)完工后   小时内，乙方将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后   小时内，工程师在验收记录上签字后，乙方方可继续施工；验收不合格，乙方在工程师限定的时间内整改后重新验收。

　　10.2.2工程师接到通知   小时内未验收的，乙方可顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工损失；验收合格   小时后，工程师未在验收记录上签字，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　10.3重新检验。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方或业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

　　10.4工程试车

　　10.4.1在设备安装前   小时内，乙方必须会同业主、甲方和设计单位对设备、结构、几何尺寸进行检查，并对基础上的轴线、标高进行复核，同时办理隐蔽工程验收和中间交工手续。设备安装应按照安装的次序及施工进度陆续组织设备进场，并在安装前由甲乙双方共同开箱清点，做好记录。安装验收后，将有关技术资料、专用工具和随机配件交给甲方，工程师在验收单上签字。

　　10.4.2联动设备的单机试运转工作由乙方负责组织,并在试车前  小时内将试车内容、时间、地点以书面形式通知甲方和业主，由工程师在试车记录上签字；联合试运转由甲方或业主组织，乙方配合进行，其费用按有关规定执行。

　　10.4.3其他约定：                                         。

　　10.5竣工验收

　　10.5.1分包工程完工后    日内，乙方按本合同约定的标准，向甲方提供完整的竣工资料及验收报告。分包工程经竣工验收（包括中间交工验收），达到合格标准后，由甲方在验收文件上签字，作为乙方向甲方交工的凭证；验收不合格时，由乙方返工或修理，并负担全部返修费用。

　　10.5.2甲方收到验收申请    日内不组织验收或验收后    日不提出修改意见，视为分包工程验收合格。但甲方根据业主对主体工程的竣工验收安排，通知乙方顺延验收日期的除外。

　　10.5.3甲乙双方对分包工程验收合格，不能免除乙方在总体工程验收时对分包工程所应承担的责任。

　　10.5.4分包工程完工后     日内，乙方应绘制竣工图一式     份，工程变更不大的由乙方在原施工图上加注核定单编号，提交甲方存档。在工程交（竣）工后   日，提供符合甲方要求的工程交（竣）工资料一式    份。

　　10.6 工程接收

　　分包工程验收合格后，应当办理工程交接手续。自接收之日起，甲方承担其照管责任。并负责工程的维护、保养、维修，但不包括需由乙方完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。甲方也可委托乙方对验收合格的分包工程进行照管，发生的费用双方协商处理。

　　10.7质量保修

　　乙方在工程竣工验收前，与甲方签订《建筑工程质量保修书》，作为本合同组成部分(见附件2)。

　　10.8在保证工程质量的前提下，乙方提出修改设计的合理化建议，经甲方审核，报经业主同意（重大改变需取得设计单位同意），其节约部分的比例分成由甲方会同业主与乙方协商确定；乙方采取新工艺、新技术等措施实现的节约部分归甲乙方所有，具体比例由双方确定。

　　10.9其他约定：                           。

　　11.健康、安全与环境保护

　　与本分包工程相关的健康、安全与环境保护事宜按甲乙双方签订的《   建设工程分包HSE合同》执行。

　　12.技术成果权归属

　　在施工过程中所取得的专利或专用技术等权属按下列    种方式中执行：

　　A、甲方所有。

　　B、乙方所有,甲方有权无偿使用。

　　C、甲乙双方共有（收益分成比例双方另行协商）。

　　D、甲乙双方与业主协商成果归属及收益比例分成，并达成协议。

　　13.保密

　　13.1在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

　　13.2未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

　　13.3未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。

　　13.4对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

　　13.5本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。

　　14.权利瑕疵担保

　　因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给合同相对人造成损失的应给予赔偿。

　　15.对外关系

　　15.1乙方与业主、其他专业服务队伍之间的工作关系由甲方负责协调，其他对外关系由乙方负责。

　　15.2其他约定：                                   。

　　16.保险

　　16.1乙方应为下述事项办理保险，保险期从开工日期起至保修期结束之日止：

　　16.1.2 施工设备、进场的材料的损失或损坏；

　　16.1.3 乙方的雇员的意外伤害;

　　16.1.4 施工现场第三方责任险。

　　16.2  保险额度不得低于甲方的要求。如果业主为工程、工程设备和材料办理了工程一切险，但乙方应负担该保险的免赔额以内的损失。在开工日期之前，乙方应向甲方提交保险单和保险证明的复印件。

　　16.3所有保险均应对所发生的损失或损坏以人民币提供补偿。如果乙方未能提供所要求的保险单和保险证明，甲方可以办理本应由乙方提供的保险，并从支付给乙方的款项中扣回甲方支付的保险费；如果没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为乙方的到期欠款。

　　16.4在发生理赔事件后，乙方应及时通知保险公司和甲方，并抄送业主，乙方应将理赔的详细过程和结果及时通知甲方和业主。如果由于乙方失误和疏忽造成理赔的失败，甲方有权评估上述损失或损坏的费用，并从应支付或将支付乙方的进度款中扣除。

　　17.工程转包与再分包

　　乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。

　　18.不可抗力

　　18.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；

　　18.2由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后   小时内以书面形式通知对方，并在其后    日内向对方提供有效证明文件；

　　18.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

　　19.合同的变更和解除

　　19.1合同变更

　　19.1.1本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。变更内容涉及总包合同相关权利义务调整的，应经业主同意。

　　19.1.2总包合同变更涉及本分包工程的，甲方双方应签订变更协议。

　　19.2本合同可因以下因素解除：

　　19.2.1总包合同的解除

　　19.2.1.1 如在乙方未全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同。

　　19.2.1.2 因本合同第19.2.1.1款原因解除分包合同，甲方应向乙方支付已完工程价款等必要支出的费用。

　　19.2.1.3 在本合同第19.2.1.1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按实际采购价格（或工程所在地造价部门确定的价格）支付给乙方。

　　19.2.2甲乙双方协商一致。

　　19.2.3因不可抗力致使合同无法履行。

　　19.2.4因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同根本无法履行。

　　19.2.5依本合同第5.2.5款,因乙方原因导致工期延误逾___天，甲方有权解除合同。

　　19.2.6其他

　　19.3合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　20.违约责任

　　20.1甲方违约责任：

　　20.1.1未按时拨付工程备料款，每逾期一日，向乙方支付违约金        元。

　　20.1.2未按合同约定拨付工程进度款，导致施工无法进行，每逾期一日，向乙方支付违约金      元，并相应顺延工期。

　　20.1.3无正当理由不支付工程竣工结算价款，每逾期一日，向乙方支付违约金    元。

　　20.1.4未履行合同约定义务或未按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，按下列计算方法赔偿乙方损失：                          ，并顺延工期。

　　20.2乙方违约责任：

　　20.2.1未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期    日，向甲方支付合同价款的   %作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。甲方有权要求乙方采取赶工措施，因此增加的费用由乙方自行承担。如乙方行为对整体施工进度已造成严重影响，甲方有权将其未完成的工程内容交由其他单位完成，并与乙方解除合同或另行签订合同补充协议。

　　20.2.2因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方支付合同价款或工程质量保证金的   %作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。由于乙方原因造成总体工程质量事故隐患，且无法修复的，乙方承担由此造成的`全部损失，损失计算方法为：                  。

　　20.2.3未经甲方允许，乙方私自与业主就本合同项目达成协议，或直接接受业主指令，损害甲方利益的，视为乙方违约，并按合同价款的    %向甲方支付违约金。

　　20.2.4乙方未用其本体员工进行施工，而将其承包的分包工程转包或再分包给他人，视为乙方违约，按合同价款的    %向甲方支付违约金。甲方有权解除合同，并不构成违约，且甲方保留向乙方索赔的权利。

　　20.2.5乙方不履行或不按合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，按下列计算方法赔偿甲方损失：                  。

　　20.3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。

　　20.4 如果乙方严重违约造成合同终止，且不能按照合同约定支付相应违约金，则现场的所有材料、乙方拥有的设备、施工机械、临时工程可由甲方留置。甲方有权为继续实施该工程之目的允许其他乙方使用。在合同终止时，甲方应对所有扣押的乙方的物品自行估价，在甲方自行或雇佣他人完成该工程并在扣除乙方应支付给甲方的各类款项后，将剩余的款项（如果有的话）退还乙方。

　　20.5因主合同解除或终止，本合同将自动解除或终止，乙方不得主张任何索赔。

　　21.争议的解决

　　本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，按下列第    方式解决：

　　21.1提交            仲裁委员会按照        仲裁规则在     进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，双方都应执行。

　　21.2向              人民法院提起诉讼。

　　21.3因关联交易合同发生争议，提交双方上级领导机构裁决。

　　22.通知

　　甲方：

　　通讯地址、邮编：

　　联系人：

　　联系电话/传真：

　　乙方:

　　通讯地址、邮编：

　　联系人：

　　联系电话/传真：

　　23.合同效力及其它约定

　　23.1 本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位印章（合同专用章）之日起生效。

　　23.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

　　23.3 组成本合同的文件及其优先解释顺序约定如下：                   。

　　双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

　　23.4 本合同一式_____份，甲方执______份，乙方执______份。

　　23.5其它约定：                           。

　　甲方（盖章）：            乙方（盖章）：

　　法定代表（负责）人              法定代表（负责）人

　　或委托代理人：                  或委托代理人：

　　年   月   日                         年   月   日

工程分包劳务合同内容 篇25

　　甲方（承包人）：

　　乙方（分包人）：

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、分包工程范围：

　　三、工程单价：

　　四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。

　　五、工期要求：按业主要求工期：

　　开工日期________年___月___日，竣工日期________年___月___日，合同总工期为_____日。

　　六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故。

　　七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。

　　八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。

　　九、指令和决定

　　1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。

　　2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

　　十、承包人驻工地代表

　　1、承包人驻工地代表姓名：________________，联系电话________________。

　　2、承包人驻工地代表的职权：按合同约定向分包人发出指令，履行分包合同约定的职权和义务。

　　3、承包人代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前通知分包人。

　　4、承包人如需更换驻工地代表，应提前通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

　　十一、分包人驻工地代表

　　1、分包人驻工地代表姓名：________________，联系电话________________。

　　2、分包人驻工地代表的职权：按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工，遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。

　　3、分包人未经承包人同意，不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反，将被视为违约，并承担违约责任。

　　4、如分包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务，或承包人认为分包人驻工地代表不称职，承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。

　　十二、承包人工作

　　1、提供现场必要的施工条件。

　　2、提供图纸资料并进行技术交底，编制施工组织设计、设计方案及总工期控制计划，审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。

　　3、指导、监督和检查分包人的工程技术、质量、工期、安全生产和文明施工等管理工作，及时解决和纠正施工中出现的各种问题。

　　4、协调分包人与建设单位、监理单位及其他分包单位的关系。

　　十三、分包人工作

　　1、按照承包人通知的时间准时进场，严格按照施工图纸、施工验收规范、质量检验标准和施工安全操作规程进行施工，服从承包人、建设单位和监理单位的管理、监督与检查，对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。

　　2、严格按照环境保护标准施工，遵守建设单位和承包人关于现场文明施工和环境保护的各项规章制度和管理规定。作业面做到工完场清，保持现场清洁整齐，材料使用及摆放符合施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚款，均由分包人承担。

　　3、确保现场安全检查符合有关规定，并采取严格的安全防护措施，杜绝各类事故发生，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用（包括给承包人造成的损失）。

　　十四、设备和材料

　　1、分包方应按照相关操作规程合理使用承包人提供的设备，并负责该部分设备的日常养护、维护，保证设备处于良好的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏，分包人负责维修，并赔偿承包人损失（包括但不限于承包人向第三人承担的违约责任）。

　　2、承包人提供的材料数量由承包人和分包人根据分包工程施工图纸核定。承包人根据分包人编制并经承包人批准的材料需用计划和进场计划安排材料进场。

　　3、由分包人提供的材料、设备，分包人必须向承包人提供材料、设备的产品合格证明、有关试验资料并经承包人验证合格后方可进场使用。分包工程结算时，分包人必须向承包人提供所使用材料的原始购料票证。

　　十五、工期延误

　　1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：

　　（1）承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地，以至影响施工造成停工的。

　　（2）分包人应在（1）款约定情况发生后5日内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的，视为该情况未影响工期。

　　2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，应承担违约责任。

　　十六、质量检查与验收

　　1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。

　　2、分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任。

　　十七、合同价款与支付

　　分包人按时完成分包工程并通过验收后，分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。

　　十七、合同解除：

　　乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

　　1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；

　　2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；

　　3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

　　4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

　　甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。

　　乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。

　　十八、违约责任：

　　甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。

　　十九、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。

　　二十、本协议未尽事宜双方协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　代表：

　　________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　代表：

　　________年___月___日

工程分包劳务合同内容 篇26

　　甲方：___

　　乙方：___

　　经协商，双方在已经签订的工程分包合同框架范围内，另签订本 安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。

　　第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。

　　第二条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系(管理体系要求为：全员参与、遵纪守法、服务顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改进、杜绝安全事故)。

　　第三条甲方的安全责任、权利和义务

　　1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。

　　2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育，对乙方人员进行安全生产三级教育。

　　3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。

　　4、工程安全防护、文明施工措施费用由甲方统一控制收支。按照工程分包合同约定提供安全防护设施。

　　5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。

　　6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。

　　7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带(含租赁)施工机具、设备劳动防护用品进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场(已经进场的，限期退场)。

　　8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。乙方的安全生产条件被评价为不合格的，甲方有权责令乙方限期退场。

　　9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。

　　10、按照管理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。

　　第四条乙方的安全责任、权利和义务

　　1、按照规定要求取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，制定本单位安全生产责任制和安全生产规章制度。

　　2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员;50人-200人的，设2名专职安全员;200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员必须持证上岗，且素质符合规定要求，名单报甲方备案。

　　3、负责本单位特种作业人员的培训、考核和取证，特种作业人员持证上岗。

　　4、按照甲方要求对施工班组进行安全技术交底(交底记录报甲方备案)，合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。

　　5、对本单位员工进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动。

　　6、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工和拒绝甲方违章指挥。

　　7、按照工程分包合同约定提供安全防护设施，确保采购、 发放和使用的劳动防护用品符合规定要求。

　　8、为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

　　9、不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。

　　10、按照管理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。

　　第五条事故调查处理

　　1、发生因工重伤或死亡事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

　　2、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，根据事故调查结果承担相应后果和责任。

　　3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和责任。

　　4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方承担违约责任。

　　第六条甲乙双方安全生产管理备案资料

　　1、工程安全管理网络图 注：甲方安装分公司安全管理网络图见项目部网络图

　　2、甲乙双方工程安全生产管理第一责任人、安全管理负责人和安全管理人员名单

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　3、工程专项安全生产管理制度 参照：《安装分公司安全生产管理办法》

　　第七条 其他

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　甲方代表(签字)：___

　　乙方代表(签字)：___

　　签约时间：20__年_月__日

　　签约地点：武汉关山一路552号

工程分包劳务合同内容 篇27

　　发包方(甲方)：

　　分包方(乙方)： 

　　根据《中华人民共和国合同法》、 浙江 省《建筑安装工程承包合同条例》、中国水利水电第十二工程局《工程外包管理办法》的规定，以及*局对本合同发包方的授权委托，对 工程施工事项，经双方协商达成共识，签订本合同。

　　第一条 工程项目及造价

　　1、工程名称： 码头 工程

　　2、工程地点： 江南岸

　　3、工程内容及承包范围：甲方与业主签订的合同所包含的工程内容及范围

　　4、承包方式： 包工包料

　　5、工程造价：为该工程业主结算支付价的94%(甲方收取5%的上交公司管理费和1%的企业所得税)。

　　6、乙方承担费用：①甲方现场管理人员工资;②按甲方管理人员每人每月1300元(以3人计)向甲方上交工资附加费;③甲方为施工服务所发生的各项费用及现场办公费用; ④竣工资料整理、验收移交、结算催款等发生的费用;⑤税金(除企业所得税外的所有税金，包括合同印花税、公证费等)。

　　第二条 双方职责

　　甲方职责：

　　1、提供施工图纸 1 套及有关施工文件(甲方留施工图纸2套用于施工管理，竣工图由乙方解决)。

　　2、组织相关人员参加施工图纸的技术交底工作。

　　3、组织现场调度会，协调现场施工。

　　4、负责同业主、监理、设计的联系、协商、签证等一切工作。

　　5、甲方应做的其他工作： 对项目的进度、质量、安全进行监督管理 。

　　乙方职责：

　　1、 组织有关人员研究和熟悉施工图纸，编制施工组织设计或施工方案。

　　2、进行施工场地的平整，施工界区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，做好施工一切准备工作，费用由乙方自理。

　　3、遵守政府安全生产和环境保护等管理规定，开展安全、质量意识教育，拟定安全管理制度和质量管理办法;对本方职工的一切行为负全部责任。

　　4、服从甲方的施工调度，一切与设计、监理、业主的书面联系均须通过甲方，由甲方负责联系。

　　5、按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　6、按标准化工地要求组织施工。做到工完、料净、场地清。

　　7、乙方应做的其他工作：国家规定持证上岗的特种作业人员，必须持有国家有关部门核发的上岗证书方能从事相应岗位工作。

　　8、乙方应投保工程一切险及第三方责任险，保险费由乙方承担并支付。

　　第三条 合同工期

　　1、合同工期： 20xx 年 9 月 1 日开工，到 20xx 年 3 月 18 日完工。

　　2、主要阶段控制进度要求： 20xx年11月25日前完成预应力方桩打桩及水上灌注桩的施工。

　　3、乙方按月上报施工进度计划，经甲方审批后组织施工，接受甲方有关人员对进度的检查、监督。

　　4、当工程实际进度与合同进度不符时，乙方应按甲方要求提出并落实改进措施，确保进度;当主体工程连续14天达不到已批准的施工计划平均日进度时，甲方有权终止合同。并将乙方在现场的设备、周转材料无条件留下。并对已完工程按单价(或总价)的80%结算。

　　5、工程按合同完成后，乙方向甲方提供完整的原始竣工资料，由甲方组织有关部门，甲乙双方共同参加完工验收。对提出修改意见的，乙方应按要求进行修改并承担其费用，直至验收合格。

　　第四条 质量与验收

　　1、本工程质量必须达到 业主要求 。

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、招标文件、施工规范、规程、标准进行施工，随时接受业主、监理、设计、本合同甲方的监督、检查。

　　3、乙方应做好质量的检验(三检制程序)工作。隐蔽工程必须经甲方质检人员及监理工程师的检查，验收合格并签字盖章后方可进行下一道工序。

　　4、乙方在施工中如发生质量事故，应及时采取措施处理，并及时报告甲方，重大事故的处理应经设计单位、质量监督单位、业主单位、监理单位、本合同的甲方等单位共同研究，经设计单位签证后由乙方组织实施，费用由乙方自理。

　　5、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。

　　6、工程质量保修期内若发生任何工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内作出答复。否则甲方有权组织其他施工队伍进行处理，并从质量保修金中扣除产生的相关费用。

　　7、其他质量及技术要求：按甲方与业主的合同执行。

　　第五条 安全施工

　　1、在签定本合同的同时必须签订《安全生产责任书》。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。接受甲方、监理、业主的监督检查。承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

　　3、乙方必须按规定投保人身意外伤害险。发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方。同时按当地政府有关部门要求处理。发生的费用由乙方自理。

　　2、 安全事故频率控制在0.5%以下，无重伤及伤亡事故发生。

　　第六条 工程价款的支付和结算

　　1、经双方约定的工程价款，任何一方不得擅自改变。

　　2、工程量的确认。业主确认的工程量即为甲乙双方的结算工程量。

　　3、工程价款的申报：乙方于每月20日前将工程进度报表及中期支付证书报甲方(每月25日为统计工程进度截止日)，由甲方在2天内审核后送监理单位、业主核批;具备编制竣工决算条件后由乙方将竣工决算资料报甲方，由甲方在10天内审核后送监理单位、业主核批。

　　4、工程价款的结算：甲乙双方的月进度工程款结算，在甲方收到监理工程师的批复后5天内办理;甲乙双方的竣工决算，在甲方与业主的竣工决算经审计、批复后的10天内办理。

　　5、工程价款的支付：甲方在收到业主支付的工程预付款后5天内同比例支付给乙方;月进

　　6、工程质量保修金。业主扣留的工程质量保修金由乙方承担，在业主退还甲方后的10天内退还给乙方。

　　第七条 材料供应

　　1、本工程所有材料由乙方自行采购，其材料价格风险已包含在承包单价内，不调价。

　　2、乙方自购材料必须按照施工图纸、规范要求采购，接受甲方的质量、技术监督和指导，并及时提供产品合格证明及复验报告，对材料的质量负责。按要求对材料进行检验或试验，并及时提交试验资料，不合格的材料不得使用。

　　3、乙方委托外单位进行建筑材料、半成品、成品的质量检测等，确需由项目经理部对外签订合同时，甲方对订立合同的必要性进行审核和协助乙方对合同条款的内容进行审查。如发生合同纠纷，由乙方独立承担甲方的直接损失和间接损失。

　　第八条 施工与设计变更

　　1、甲方按约定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为工程施工的有效依据 ，甲乙双方均不得擅自修改。

　　2、施工中如出现设计变更，乙方应按修改或变更的设计进行施工。

　　3、出现设计变更或业主、监理现场指示而引起工程价款变化时，乙方应在5天内向甲方提交书面资料，由甲方整理后上报监理、业主核批。

　　第九条 违约责任

　　1、 乙方不得以任何理由拖欠民工工资，一旦发生，甲方有权直接处理，同时对乙方处以所拖欠工资总额3倍的罚款。

　　2、 乙方分包的工程项目，不得转包或分包。如发现转包或分包，甲方有权终止合同。

　　3、 当乙方现场负责人及技术负责人或工人，在工程管理和施工方面不能满足工程施工要求时，甲方可以建议更换人选，乙方应考虑甲方意见，并作相应的调整。

　　4、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，由此造成的返工损失，乙方应全额赔偿。

　　5、乙方达不到合同规定的工期要求，每逾期一天，支付 10000元/日 的逾期违约金。累计违约金不超过合同总价的11%，从工程款中扣除。

　　6、安全处罚：死亡一人，乙方交纳伍万元违约金;重伤一人，乙方交纳壹万元违约金。

　　7、在施工中，甲方有权根据乙方承包能力、乙方对甲方发出指令的执行程度和态度等，作出终止合同、更改施工队伍的决定。

　　8、乙方在施工过程中因发生质量事故、安全事故、工期滞后等原因造成甲方声誉受到影响或业主、监理单位向甲方或甲方上级主管单位发出书面指责的，视情节轻重处以乙方5～20万元的罚款。由此造成的一切经济损失，由乙方全额承担。

　　9、任何一方违反合同规定，双方协商不成的，按以下方式解决：向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　第十条 其他

　　1、 乙方必须是甲方的工程合格供方，并服从甲方管理。

　　2、特殊工种必须持证上岗。

　　3、合同签订前，乙方提交94万元的履约担保金。

　　4、乙方在施工过程中的一切经济责任、民事责任自负。

　　5、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。自双方法人(委托代理人)签字，加盖单位公章即生效，工程完工验收合格、结清工程款、保修期满后终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇28

　　甲方：__________

　　法定代表人：__________

　　地址：__________

　　乙方：__________

　　法定代表人：__________

　　联系住址：__________

　　为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。

　　第一条 分包项目

　　1.工程名称：______________________________________。

　　2.项目地点：______________________________________。

　　3.分包范围：______________________________________。

　　4.施工内容：______________________________________。

　　第二条 分包方式

　　分包方式为______________________________。

　　第三条 分包工程造价

　　分包工程总造价455000人民币元整(大写：__________肆拾伍万伍仟 )，工程量及材料单价略。

　　第四条 工程款支付办法

　　本分包合同工程款的支付以总包合同(《装潢工程施工合同》，合同编号：__________SYZS-20__-0505)的支付方式和周期为准，甲方在收到发包人相应款项后，应在3天内将款项汇入乙方账户(开户行：_________________户名：______________________账号：______________________)。

　　1、合同签订，乙方按合同要求全部完成，并经房产公司验收合格后支付乙方合同总价的60%;

　　2、单项工程结算完成并经房产公司确认后30天内支付至结算价的95%;

　　3、结算价的5%作为工程保修金，保修期满一年后凭物业公司负责人签字盖章支付2%，保修期满两年后凭物业公司负责人签字盖章支付3%扣除相应违约金、维修金等费用后后付清(不计利息)。

　　第五条 工期

　　施工工期：__________从___年___月___日起至__年___月___日止。若因天气原因导致延误，工期应顺延。

　　第六条 质量要求

　　工程质量应达到国家法律规定的强制性验收质量标准和总包合同约定的质量标准。

　　第七条 工程保修

　　保修期为验收合格之日起____个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方故意破坏引起的维修除外。

　　第八条 违约责任

　　1.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。

　　2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。

　　3.施工期间，施工及生活用水、电的费用由乙方承担。

　　4.乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。

　　5.双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。

　　6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。

　　第九条 保密

　　一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十条 陈述和保证

　　1.甲方向乙方陈述和保证如下：__________

　　其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

　　本协议自签订之日_____起对其构成有约束力的义务。

　　2.乙方向甲方陈述和保证如下：__________

　　其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

　　本协议自签订之日____起对其构成有约束力的义务。

　　第十一条 不可抗力

　　1、在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

　　2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起__日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起__日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十二条 权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第十三条 法律适用与纠纷解决方式

　　1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：__________

　　将争议提交____仲裁委员会仲裁;

　　依法向____人民法院提起诉讼。

　　第十四条 附则

　　1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。

　　3.本协议-式___份，各方当事人各执___份，具有相同法律效力。

　　签订地点：__________

　　签订时间：__________

　　甲方名称：__________ 乙方名称：__________

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：__________(签字) 法定代表人：__________(签字)

　　委托代理人：__________(签字) 委托代理人：__________(签字)

　　联系电话：__________ 联系电话：__________

　　地 址：__________ 地 址：__________

　　电 话：__________ 电 话：__________

　　传 真：__________ 传 真：__________

　　开户银行：__________ 开户银行：__________

　　银行帐号：__________ 银行帐号：__________

工程分包劳务合同内容 篇29

　　为贯彻《中华人民共和国治安管理处罚条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将治安保卫工作落到实处，确保不发生治安责任事故，制定本协议。

　　分包单位应履行如下条款：

　　1.认真落实《中华人民共和国治安管理处罚条例》分包、外协单位保卫部门应对施工现场治安保卫工作负全责，保证实现无重大治安责任事故。

　　2.接受总包单位对治安保卫工作的监督，接受公安机关的监督检查，对指出存在的治安方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。

　　3.分包、外协单位须制定相应的安全制度和措施，并指定专人负责治安保卫工作.结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。

　　4.分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关治安法规等方面的安全教育，避免违章行为，杜绝事故发生。

　　5.分包、外协单位应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报，及时办理暂住证件，并将有关材料上报总包单位保留备查。

　　6.分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《劳务分包队伍治安保卫协议书》并监督执行。

　　总包单位应履行下列条款：

　　1.在上级公安机关的指导下，协助分包、外协单位保卫部门做好治安防范工作，负责监督本协议具体实施，共同做好治安保卫工作。

　　2.对在联合检查中发现的治安方面不安全隐患，有权提出整改意见，保证安全。

　　3.对违反治安条例等问题造成不良后果的有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。

　　此协议一式两份，双方各存一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　盖章：

　　盖章：

　　年 月 日

　　更多资讯

工程分包劳务合同内容 篇30

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　由甲方综合承包的太阳城二期人防、地下、车库工程，木工单项，模板制作、安装、分项工程分包给乙方，采用自带加工机械(除台锯外)，工具和辅料，(铁钉、铁丝)的包工方式 进行施工，为了明确工程内容及双方责任，本着相互协助的原则，根据本工程的情况，协商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、工程内容：

　　按施工图纸，所有木工活包括，模板制作、安装、拆除，各部位、后浇带、施工缝模板支拆。清理搬运。部分涨模处理，设计变更按实调整，现场不产生计时工，工完场清。

　　二、承包造价：

　　按粘模面积计算，每㎡/ 元(人民币)结算面积，按双方技术员计算为准。

　　三、组织领导：

　　1、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产，人员调动，技术安全，工程质量以及生活等工作。

　　2、乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质。进场时，人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方、总包方单位、监理、建设单位允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证队伍的技术实力和队伍的稳定性。

　　3、乙方应服从甲方和总包方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方和总包方的各项管理制度，如质量、安全、进度、文明施工制度及宿舍、伙房管理。

　　4、合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则因此而导致施工现场生产停顿，延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单位负责。同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　提供乙方进场人员的生活住宿方屋，设施及用具由乙方处理，木工架材后期清理一次性到位，(塔吊必须吊到位置)

　　2、乙方责任：

　　严格按照施工图纸与设计变更通知施工。遵守执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级。

　　乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清理退场。

　　安全事故，但由于甲方违章指挥或强命令工人违章操作造

　　五、付款方式：

　　每月每个工人借支1000元生活费，主体封顶后十天内付工程款的70%，拆模后无质量问题付余款的27%，下余3%作为质量保证金，三个月后付清下余3%。

　　六、乙方在施工期间，不能出现集体到项目部讨要工资、闹事。出现一次，罚款贰万元，此款从结算工程款中一次扣除。

　　乙方要确保甲方工程质量、进度、严格按照项目部安排的施工进度进行施工。本价格一次性包死，中间不再调整。半路退场，按50%结算。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均有同等效力。签订之日起生效，至合同期完付清所有工程时失效。

　　八、乙方进场由甲方付材料费伍仟元。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

工程分包劳务合同内容 篇31

　　发包方(甲方)：

　　分包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、 浙江 省《建筑安装工程承包合同条例》、中国水利水电第十二工程局《工程外包管理办法》的规定，以及*局对本合同发包方的授权委托，对 工程施工事项，经双方协商达成共识，签订本合同。

　　第一条 工程项目及造价

　　1、工程名称： 码头 工程

　　2、工程地点： 江南岸

　　3、工程内容及承包范围：甲方与业主签订的合同所包含的工程内容及范围

　　4、承包方式： 包工包料

　　5、工程造价：为该工程业主结算支付价的94%(甲方收取5%的上交公司管理费和1%的企业所得税)。

　　6、乙方承担费用：①甲方现场管理人员工资;②按甲方管理人员每人每月1300元(以3人计)向甲方上交工资附加费;③甲方为施工服务所发生的各项费用及现场办公费用; ④竣工资料整理、验收移交、结算催款等发生的费用;⑤税金(除企业所得税外的所有税金，包括合同印花税、公证费等)。

　　第二条 双方职责

　　甲方职责：

　　1、提供施工图纸 1 套及有关施工文件(甲方留施工图纸2套用于施工管理，竣工图由乙方解决)。

　　2、组织相关人员参加施工图纸的技术交底工作。

　　3、组织现场调度会，协调现场施工。

　　4、负责同业主、监理、设计的联系、协商、签证等一切工作。

　　5、甲方应做的其他工作： 对项目的进度、质量、安全进行监督管理 。

　　乙方职责：

　　1、 组织有关人员研究和熟悉施工图纸，编制施工组织设计或施工方案。

　　2、进行施工场地的平整，施工界区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，做好施工一切准备工作，费用由乙方自理。

　　3、遵守政府安全生产和环境保护等管理规定，开展安全、质量意识教育，拟定安全管理制度和质量管理办法;对本方职工的一切行为负全部责任。

　　4、服从甲方的施工调度，一切与设计、监理、业主的书面联系均须通过甲方，由甲方负责联系。

　　5、按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　6、按标准化工地要求组织施工。做到工完、料净、场地清。

　　7、乙方应做的其他工作：国家规定持证上岗的特种作业人员，必须持有国家有关部门核发的上岗证书方能从事相应岗位工作。

　　8、乙方应投保工程一切险及第三方责任险，保险费由乙方承担并支付。

　　第三条 合同工期

　　1、合同工期： 20xx 年 9 月 1 日开工，到 20xx 年 3 月 18 日完工。

　　2、主要阶段控制进度要求： 20xx年11月25日前完成预应力方桩打桩及水上灌注桩的施工。

　　3、乙方按月上报施工进度计划，经甲方审批后组织施工，接受甲方有关人员对进度的检查、监督。

　　4、当工程实际进度与合同进度不符时，乙方应按甲方要求提出并落实改进措施，确保进度;当主体工程连续14天达不到已批准的施工计划平均日进度时，甲方有权终止合同。并将乙方在现场的设备、周转材料无条件留下。并对已完工程按单价(或总价)的80%结算。

　　5、工程按合同完成后，乙方向甲方提供完整的原始竣工资料，由甲方组织有关部门，甲乙双方共同参加完工验收。对提出修改意见的，乙方应按要求进行修改并承担其费用，直至验收合格。

　　第四条 质量与验收

　　1、本工程质量必须达到 业主要求 。

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、招标文件、施工规范、规程、标准进行施工，随时接受业主、监理、设计、本合同甲方的监督、检查。

　　3、乙方应做好质量的检验(三检制程序)工作。隐蔽工程必须经甲方质检人员及监理工程师的检查，验收合格并签字盖章后方可进行下一道工序。

　　4、乙方在施工中如发生质量事故，应及时采取措施处理，并及时报告甲方，重大事故的处理应经设计单位、质量监督单位、业主单位、监理单位、本合同的甲方等单位共同研究，经设计单位签证后由乙方组织实施，费用由乙方自理。

　　5、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。

　　6、工程质量保修期内若发生任何工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内作出答复。否则甲方有权组织其他施工队伍进行处理，并从质量保修金中扣除产生的相关费用。

　　7、其他质量及技术要求：按甲方与业主的合同执行。

　　第五条 安全施工

　　1、在签定本合同的同时必须签订《安全生产责任书》。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。接受甲方、监理、业主的监督检查。承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

　　3、乙方必须按规定投保人身意外伤害险。发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方。同时按当地政府有关部门要求处理。发生的费用由乙方自理。

　　2、 安全事故频率控制在0.5%以下，无重伤及伤亡事故发生。

　　第六条 工程价款的支付和结算

　　1、经双方约定的工程价款，任何一方不得擅自改变。

　　2、工程量的确认。业主确认的工程量即为甲乙双方的结算工程量。

　　3、工程价款的申报：乙方于每月20日前将工程进度报表及中期支付证书报甲方(每月25日为统计工程进度截止日)，由甲方在2天内审核后送监理单位、业主核批;具备编制竣工决算条件后由乙方将竣工决算资料报甲方，由甲方在10天内审核后送监理单位、业主核批。

　　4、工程价款的结算：甲乙双方的月进度工程款结算，在甲方收到监理工程师的批复后5天内办理;甲乙双方的竣工决算，在甲方与业主的竣工决算经审计、批复后的10天内办理。

　　5、工程价款的支付：甲方在收到业主支付的工程预付款后5天内同比例支付给乙方;月进度工程款的支付，甲方在收到业主支付的工程价款后5天内支付给乙方，支付额为按收到款推算出的工程款的94%，扣除乙方应承担的质保金、退还工程预付款、业主或甲方代付代扣款(如有)、罚款(如有)等;竣工决算后的余款及质保金在甲方收到业主支付后的10天内支付给乙方，支付额度按双方竣工决算而定，如业主分期支付，甲乙双方也按此比例办理。甲方支付乙方的工程款总额不得突破甲方已收到业主工程款的94%。

　　6、工程质量保修金。业主扣留的工程质量保修金由乙方承担，在业主退还甲方后的10天内退还给乙方。

　　第七条 材料供应

　　1、本工程所有材料由乙方自行采购，其材料价格风险已包含在承包单价内，不调价。

　　2、乙方自购材料必须按照施工图纸、规范要求采购，接受甲方的质量、技术监督和指导，并及时提供产品合格证明及复验报告，对材料的质量负责。按要求对材料进行检验或试验，并及时提交试验资料，不合格的材料不得使用。

　　3、乙方委托外单位进行建筑材料、半成品、成品的质量检测等，确需由项目经理部对外签订合同时，甲方对订立合同的必要性进行审核和协助乙方对合同条款的内容进行审查。如发生合同纠纷，由乙方独立承担甲方的直接损失和间接损失。

　　第八条 施工与设计变更

　　1、甲方按约定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为工程施工的有效依据 ，甲乙双方均不得擅自修改。

　　2、施工中如出现设计变更，乙方应按修改或变更的设计进行施工。

　　3、出现设计变更或业主、监理现场指示而引起工程价款变化时，乙方应在5天内向甲方提交书面资料，由甲方整理后上报监理、业主核批。

　　第九条 违约责任

　　1、 乙方不得以任何理由拖欠民工工资，一旦发生，甲方有权直接处理，同时对乙方处以所拖欠工资总额3倍的罚款。

　　2、 乙方分包的工程项目，不得转包或分包。如发现转包或分包，甲方有权终止合同。

　　3、 当乙方现场负责人及技术负责人或工人，在工程管理和施工方面不能满足工程施工要求时，甲方可以建议更换人选，乙方应考虑甲方意见，并作相应的调整。

　　4、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，由此造成的返工损失，乙方应全额赔偿。

　　5、乙方达不到合同规定的工期要求，每逾期一天，支付 10000元/日 的逾期违约金。累计违约金不超过合同总价的11%，从工程款中扣除。

　　6、安全处罚：死亡一人，乙方交纳伍万元违约金;重伤一人，乙方交纳壹万元违约金。

　　7、在施工中，甲方有权根据乙方承包能力、乙方对甲方发出指令的执行程度和态度等，作出终止合同、更改施工队伍的决定。

　　8、乙方在施工过程中因发生质量事故、安全事故、工期滞后等原因造成甲方声誉受到影响或业主、监理单位向甲方或甲方上级主管单位发出书面指责的，视情节轻重处以乙方5～20万元的罚款。由此造成的一切经济损失，由乙方全额承担。

　　9、任何一方违反合同规定，双方协商不成的，按以下方式解决：向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　第十条 其他

　　1、 乙方必须是甲方的工程合格供方，并服从甲方管理。

　　2、特殊工种必须持证上岗。

　　3、合同签订前，乙方提交94万元的履约担保金。

　　4、乙方在施工过程中的一切经济责任、民事责任自负。

　　5、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。自双方法人(委托代理人)签字，加盖单位公章即生效，工程完工验收合格、结清工程款、保修期满后终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程分包劳务合同内容 篇32

　　承包方（甲方）：

　　住址：

　　分包方（乙方）：

　　住址：

　　本着公平、公正、公开、优势互补的原则，根据《_____》，甲乙就__________工程的泳池工程进行协商，双方达成如下条款，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程总价：

　　3、工程期限：

　　计划开工时间：______年______月______日，计划完工时间：______年______月______日，共______天。

　　二、甲方责任

　　1、甲方提供存放物料的地点，确保存放设施的安全。

　　2、甲方保证供给乙方充足的水、电。

　　3、甲方有权监督乙方工作，按时交付图纸，完成技术交底。

　　4、竣工时，及时完成验收。

　　5、及时支付工程款。

　　三、乙方责任

　　1、认真研读图纸，不得轻易对图纸进行修改，若须修改，应与甲方协商。

　　2、安全文明施工，不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。

　　3、每三天，组织工人学习安全知识。

　　4、工程完工时，及时向甲方发竣工通知，积极配合甲方完成验收工作。

　　四、工程款支付方式

　　工程款分五次付清，具体如下：

　　1、合同签订后_______天，甲方应向乙方支付______%的备料款。

　　2、乙方完成工程的30%，甲方向乙方支付工程款的______%，共________元。

　　3，乙方完成工程的60%，甲方向乙方支付工程款的______%，共________元。

　　4、乙方完成该工程时，甲方向乙方支付工程款的95%，剩下的5%在验收合格后10日内付清。

　　五、质量标准

　　本工程质量必须达到国家、行业的标准。因乙方原因导致质量不合格的，乙方须及时返工直到工程合格，并承担因返工造成的工期延迟等各项损失。

　　六、保修

　　该工程的保修期为验收合格后______年，期间乙方应无条件负责保修，甲方支付保修价款，若乙方不履行保修责任，则甲方可自行委托他人进行修缮，费用由乙方支付。

　　七、违约责任

　　合同履行过程中，双方不得无故解除合同，因履行不能而解除合同的，因提前____天告知守约方。

　　合同履行期间，任何一方违反本合同，给守约方造成的损失，都应承担赔偿责任。

　　八、附则

　　1、因履行合同发生争议，任何一方均可向工程所在地法院起诉。

　　2、协议各条款均经双方认可，签字盖章后生效，协议一式______份，甲乙双方各执______份，均具有相同的法律效力。

　　3、本协议尚未涉及的问题，由双方协商解决。

　　甲方：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

工程分包劳务合同内容 篇33

　　甲方（委托方）：

　　地址：

　　法人代表：

　　乙方（中介方）：

　　身份证号：

　　上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）协助甲方为其 进行承包建筑工程，达成居间合同如下：

　　一、居间事项：

　　承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。

　　二、居间任务：

　　乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与 开发商《 》签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。 根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：

　　1、当乙方协助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民币 万元（税后）居间费；

　　2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费 万元人民币，剩余的居间费用 。

　　3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为： 行 户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。

　　三、甲方责任和承诺：

　　本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会 成员—致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不得私自或另行委托 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同 意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意 对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。

　　四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。

　　五、本合同—式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。

　　七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表签章： 签名：

点击全文阅读